工程承包合同
发包人：_
承包人：_
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法
律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项
协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1 工程名称：
1.2 工程概况：
1.3 分包工作内容：
型钢 楼承板1.0 688型 混凝土c25厚度100mm
第二条 作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 名。
第三条 合同工期
开工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日，工期为
备注：如由于甲方材料款未及时支付，工期顺延。
第四条 合同价款
4.1 隔层价款为：
楼梯价款为：
小缓步台价款为：
大缓步台价款为：
合计合同总价款为：
注：合同总价款不包括发票、检测、防火涂料。
4.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 天
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致确定：
固定价格合同 □可调价格合同 □成本加酬金合同
合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。
4.2.1采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：不采用。
风险费用的计算方法：不采用。
风险范围以外合同价款调整方法：不详见本合同“10.2补充条款”。
4.2.2采用可调价格合同时，合同价款调整方法：不采用
4.2.3采用成本加酬金合同的约定：不采用
4.3 对合同价款内容的明确：无
第五条 工程量确认
5.1 本工程采用的工程量计算规则：
《建设工程工程量清单计价规范》；
□其他：
5.2承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 不采用
第六条 合同价款的结算和支付
6.3.2 双方约定支付工程款（进度款）的时间和数额：
1.进场前工程预付款50% 元
2.钢结构完成楼承板铺装就绪支付工程款40% 元
3.混凝土浇筑完成，一次性付清余款，即 元
7.1.工程质量缺陷保修范围和内容： 全部施工内容
（1）属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日
后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修
理，
（2）发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场
抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
7.4 工程质量缺陷保修费用
工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。
第八条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
8.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
8.2 重大伤亡及其他安全事故处理：
8.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
8.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
8.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：符合中国现有规范及发包方的合法要求.
第九条 工程变更
9.1 变更价款的确定：
第十条 工程延期范围及延期开工损失赔偿费及限额约定
10.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
（1）因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
（2）设计变更和工程量增加；
（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
（6）发包人同意工期顺延的其他情况。
10.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
10.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定
10.4 延期开工损失赔偿费及限额约定：因发包人原因延期开工，发包人相应顺延工期；因承包人自身原因延期开工，损失自负，并不顺延工期。若给发包人造成损失的，还应赔偿损失费用。
10.5 提前竣工：施工中发包人如需提前竣工，或承包人提前竣工，竣工验收合格后，双方协商一致应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。 第十一条 文明施工
11.1 承包人安全责任的约定：承包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任发生的费用。
11.2 发包人安全责任的约定：发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任发生的费用。
11.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：按照中国规范及建设单位、监理单位和发包人的现场要求.
第十二条 材料机具供应
12.1 本工程由发包人提供的机械设备为：_无
承包人自备的工具为：运输车辆、电焊机、自备水电及相关费用。 双方确认防护用具由承包人承担。
第十三条 违约责任
13.1 发包人违约责任
13.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
13.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
13.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
13.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
13.2 承包人违约责任
13.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 13.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
13.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十四条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：
1.向大连仲裁委员会申请仲裁。
2.向___________人民法院起诉。
第十五条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
第十六条 其他
发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项： 无约定
本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。
发 包 人（盖章）： 承 包 人（盖章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）
年 月 日 年 月 日
工程承包合同
发包人：_
承包人：_
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法
律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项
协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1 工程名称：
1.2 工程概况：
1.3 分包工作内容：
型钢 楼承板1.0 688型 混凝土c25厚度100mm
第二条 作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 名。
第三条 合同工期
开工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日，工期为
备注：如由于甲方材料款未及时支付，工期顺延。
第四条 合同价款
4.1 隔层价款为：
楼梯价款为：
小缓步台价款为：
大缓步台价款为：
合计合同总价款为：
注：合同总价款不包括发票、检测、防火涂料。
4.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 天
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致确定：
固定价格合同 □可调价格合同 □成本加酬金合同
合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。
4.2.1采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：不采用。
风险费用的计算方法：不采用。
风险范围以外合同价款调整方法：不详见本合同“10.2补充条款”。
4.2.2采用可调价格合同时，合同价款调整方法：不采用
4.2.3采用成本加酬金合同的约定：不采用
4.3 对合同价款内容的明确：无
第五条 工程量确认
5.1 本工程采用的工程量计算规则：
《建设工程工程量清单计价规范》；
□其他：
5.2承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 不采用
第六条 合同价款的结算和支付
6.3.2 双方约定支付工程款（进度款）的时间和数额：
1.进场前工程预付款50% 元
2.钢结构完成楼承板铺装就绪支付工程款40% 元
3.混凝土浇筑完成，一次性付清余款，即 元
7.1.工程质量缺陷保修范围和内容： 全部施工内容
（1）属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日
后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修
理，
（2）发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场
抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
7.4 工程质量缺陷保修费用
工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。
第八条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
8.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
8.2 重大伤亡及其他安全事故处理：
8.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
8.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
8.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：符合中国现有规范及发包方的合法要求.
第九条 工程变更
9.1 变更价款的确定：
第十条 工程延期范围及延期开工损失赔偿费及限额约定
10.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
（1）因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
（2）设计变更和工程量增加；
（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
（6）发包人同意工期顺延的其他情况。
10.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
10.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定
10.4 延期开工损失赔偿费及限额约定：因发包人原因延期开工，发包人相应顺延工期；因承包人自身原因延期开工，损失自负，并不顺延工期。若给发包人造成损失的，还应赔偿损失费用。
10.5 提前竣工：施工中发包人如需提前竣工，或承包人提前竣工，竣工验收合格后，双方协商一致应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。 第十一条 文明施工
11.1 承包人安全责任的约定：承包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任发生的费用。
11.2 发包人安全责任的约定：发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任发生的费用。
11.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：按照中国规范及建设单位、监理单位和发包人的现场要求.
第十二条 材料机具供应
12.1 本工程由发包人提供的机械设备为：_无
承包人自备的工具为：运输车辆、电焊机、自备水电及相关费用。 双方确认防护用具由承包人承担。
第十三条 违约责任
13.1 发包人违约责任
13.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
13.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
13.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
13.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
13.2 承包人违约责任
13.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 13.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
13.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十四条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：
1.向大连仲裁委员会申请仲裁。
2.向___________人民法院起诉。
第十五条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
第十六条 其他
发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项： 无约定
本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。
发 包 人（盖章）： 承 包 人（盖章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）
年 月 日 年 月 日