居民XX 入户合同（集体）
合同编号：XX 中燃入户合字（20XX ）XXX 号（集体）
甲方：
乙方： XX发展有限公司
经充分协商，甲乙双方就甲方将其管道XX 入户项目（以下简称“项目”），授权乙方确定适格的单位进行项目的设计、施工等相关事宜一致达成如下合同条款，以便共同遵守。
第一条：XX 入户项目基本情况
1、名称： XX入户项目
2、地点： （请明确具体位置）
3、内容：XX 管道的设计、施工及竣工验收，范围从市政干管至进入甲方居民用户室内的表后阀为止。
第二条：合同价款
1、按照当地政府有关部门的文件及国家有关的收费标准进行核算；
2、按照如下第 方式计取：
（1）按照 元/户计取，涉及本项目用户共计 户，金额为人民币 元；其他收费项目： ，费用： 元/户，涉及本项目用户共计 户，金额为人民币 元（按实际安装户数进行结算）。合计合同金额为 （大写金额： ）元人民币。
（2）按照两部制气价收费标准： ，涉及本项目用户共计 户，金额为人民币 元。其他收费项目： ，费用： 元/户，涉及本项目用户共计 户，金额为人民币 元。合计合同金额为 （大写金额： ）元人民币。
（3）其他计费方式： 。
第三条：付款方式
甲方应按照以下第 种方式支付合同价款，乙方按照甲方已支付金额开具相应的收费凭证：
1、本合同签订后 日内，甲方一次性支付完毕合同全部价款。
2、甲方按照以下方式分期支付合同价款：
（1）本合同签订后，甲方应在 日内向乙方支付合同总价款的 %，计人民币 元（大写： ）；
（2）施工单位进场前 日内，甲方应向乙方支付合同总价款的 %，计人民币 元（大写： ）；
（3）合同价款结算日甲方应向乙方支付全部剩余款项；合同价款结算日为（请在确定的结算日前的“（）”里打“∨”）： （）①通气之日 （）②项目竣工验收之日。
3、其他付款方式： 。
第四条：乙方按照以下第 种方式，安排施工单位进场施工，并在约定的时间竣工：
1、甲方为房地产开发单位的，小区达到项目施工条件，并按照合同第三条约定支付合同价款后，安排进场施工。项目进度按其房屋建设工期确定，乙方保证XX 入户项目在甲方的房屋建设工程竣工后 日内竣工。
2、甲方为非房地产开发单位的，按照合同第三条约定支付合同价款后且在安装区域内委托率达到总户数的 %的前提下，安排进场施工。乙方保证项目自施工单位进场之日起 日内竣工。
若发生甲方未依约向乙方支付相应款项、不具备施工条件、甲方提出的施工变更造成工期延误、甲方的其他违约行为致使无法施工情形之一，延误施工单位工期的，则竣工日期按滞延时间顺延。
第五条：甲方义务
1、合同签订后 日内向乙方提供设计所需的总平面规划图、楼栋单体图、地下项目设计图等图纸各一份。如果甲方无法提供上述图纸，可另行委托乙方落实测量出图事宜；甲方提供给乙方的基础资料构成项目的设计依据。
2、协调提供水、电源的接点及必要的施工场地，协调与土建等施工单位的配合，协调解决项目建设中遇到的问题；
3、在开工前及时配合办理规划、破（占）道许可证等手续，施工过程中提供便利条件并保证项目顺利进行，项目完工后及时配合项目竣工验收等事项；
4、派专人协调解决庭院施工、管道入户等过程中的问题；
5、因甲方提出的施工变更，甲方应承担相应的变更费用。
第六条：乙方义务
1、确定适格单位完成项目的设计、施工等相关事项，并保证项目质量符合国家有关规范、规定。
2、落实安全措施，落实施工单位遵守安全施工规范；
3、协调施工单位服从施工管理和施工过程中与其他交叉进行的施工单位密切配合；
4、协调施工单位积极配合主体项目竣工验收，验收合格后提供竣工验收资料 套给甲方存档；
5、对供气范围内的市政XX 设施、建筑区划内业主专有部分以外的XX 设施承担运行、维护、抢修和更新改造的责任。
第七条：违约责任及争议解决方式
1、任何一方违约，违约方应承担合同总价款 %的违约金, 并赔偿由于违约而给对方
造成的经济损失；
2、如果产生纠纷，双方应协商解决；协商不成的，双方均应向乙方住所地人民法院起诉。
第八条：其它
1、本合同一式六份，双方各执三份，经双方签字盖章后生效。
2、与项目有关的图纸、资料等均为本合同的有效组成部分，但与本合同冲突的，则以本合同为准；
3、乙方收款银行： ；帐号： 。
4、双方补充约定（内容不得违反法律法规及相关规定）: 。 （以下无正文）。
签字盖章：
甲方（盖章或签字）： 乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表人）签字： 法定代表人（或授权代表人）签字：
本合同的签订时间： 年 月 日
本合同的签订地点：
居民XX 入户合同（集体）
合同编号：XX 中燃入户合字（20XX ）XXX 号（集体）
甲方：
乙方： XX发展有限公司
经充分协商，甲乙双方就甲方将其管道XX 入户项目（以下简称“项目”），授权乙方确定适格的单位进行项目的设计、施工等相关事宜一致达成如下合同条款，以便共同遵守。
第一条：XX 入户项目基本情况
1、名称： XX入户项目
2、地点： （请明确具体位置）
3、内容：XX 管道的设计、施工及竣工验收，范围从市政干管至进入甲方居民用户室内的表后阀为止。
第二条：合同价款
1、按照当地政府有关部门的文件及国家有关的收费标准进行核算；
2、按照如下第 方式计取：
（1）按照 元/户计取，涉及本项目用户共计 户，金额为人民币 元；其他收费项目： ，费用： 元/户，涉及本项目用户共计 户，金额为人民币 元（按实际安装户数进行结算）。合计合同金额为 （大写金额： ）元人民币。
（2）按照两部制气价收费标准： ，涉及本项目用户共计 户，金额为人民币 元。其他收费项目： ，费用： 元/户，涉及本项目用户共计 户，金额为人民币 元。合计合同金额为 （大写金额： ）元人民币。
（3）其他计费方式： 。
第三条：付款方式
甲方应按照以下第 种方式支付合同价款，乙方按照甲方已支付金额开具相应的收费凭证：
1、本合同签订后 日内，甲方一次性支付完毕合同全部价款。
2、甲方按照以下方式分期支付合同价款：
（1）本合同签订后，甲方应在 日内向乙方支付合同总价款的 %，计人民币 元（大写： ）；
（2）施工单位进场前 日内，甲方应向乙方支付合同总价款的 %，计人民币 元（大写： ）；
（3）合同价款结算日甲方应向乙方支付全部剩余款项；合同价款结算日为（请在确定的结算日前的“（）”里打“∨”）： （）①通气之日 （）②项目竣工验收之日。
3、其他付款方式： 。
第四条：乙方按照以下第 种方式，安排施工单位进场施工，并在约定的时间竣工：
1、甲方为房地产开发单位的，小区达到项目施工条件，并按照合同第三条约定支付合同价款后，安排进场施工。项目进度按其房屋建设工期确定，乙方保证XX 入户项目在甲方的房屋建设工程竣工后 日内竣工。
2、甲方为非房地产开发单位的，按照合同第三条约定支付合同价款后且在安装区域内委托率达到总户数的 %的前提下，安排进场施工。乙方保证项目自施工单位进场之日起 日内竣工。
若发生甲方未依约向乙方支付相应款项、不具备施工条件、甲方提出的施工变更造成工期延误、甲方的其他违约行为致使无法施工情形之一，延误施工单位工期的，则竣工日期按滞延时间顺延。
第五条：甲方义务
1、合同签订后 日内向乙方提供设计所需的总平面规划图、楼栋单体图、地下项目设计图等图纸各一份。如果甲方无法提供上述图纸，可另行委托乙方落实测量出图事宜；甲方提供给乙方的基础资料构成项目的设计依据。
2、协调提供水、电源的接点及必要的施工场地，协调与土建等施工单位的配合，协调解决项目建设中遇到的问题；
3、在开工前及时配合办理规划、破（占）道许可证等手续，施工过程中提供便利条件并保证项目顺利进行，项目完工后及时配合项目竣工验收等事项；
4、派专人协调解决庭院施工、管道入户等过程中的问题；
5、因甲方提出的施工变更，甲方应承担相应的变更费用。
第六条：乙方义务
1、确定适格单位完成项目的设计、施工等相关事项，并保证项目质量符合国家有关规范、规定。
2、落实安全措施，落实施工单位遵守安全施工规范；
3、协调施工单位服从施工管理和施工过程中与其他交叉进行的施工单位密切配合；
4、协调施工单位积极配合主体项目竣工验收，验收合格后提供竣工验收资料 套给甲方存档；
5、对供气范围内的市政XX 设施、建筑区划内业主专有部分以外的XX 设施承担运行、维护、抢修和更新改造的责任。
第七条：违约责任及争议解决方式
1、任何一方违约，违约方应承担合同总价款 %的违约金, 并赔偿由于违约而给对方
造成的经济损失；
2、如果产生纠纷，双方应协商解决；协商不成的，双方均应向乙方住所地人民法院起诉。
第八条：其它
1、本合同一式六份，双方各执三份，经双方签字盖章后生效。
2、与项目有关的图纸、资料等均为本合同的有效组成部分，但与本合同冲突的，则以本合同为准；
3、乙方收款银行： ；帐号： 。
4、双方补充约定（内容不得违反法律法规及相关规定）: 。 （以下无正文）。
签字盖章：
甲方（盖章或签字）： 乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表人）签字： 法定代表人（或授权代表人）签字：
本合同的签订时间： 年 月 日
本合同的签订地点：