招标文件文本(分包工程)

标 文 件

招 标 人: (单位盖章)

二零一 * 年 * 月

一、投标须知

二、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语言文字。

1.2 除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。 2、投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务标和技术标组成: 2.1资格证明文件:

企业法人营业执照,税务登记证和组织机构代码证;***专业承包资质证书;安全生产许可证; 2.2商务标文件:投标函及工程清单报价表、综合单价工序报价组成表。 2.3技术标文件: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

确保工程质量的技术组织措施: 确保安全生产的技术组织措施:

确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施: 确保工期的技术组织措施: 施工方案和项目经理部组成人员: 施工机械配备和材料投入计划: 施工进度表或施工网络图: 劳动力安排计划及劳务分包情况表: 新技术、新产品、新工艺、新材料应用:

10) 近三年工程业绩(以合同复印件为准); 11) 售后服务方案及保证措施; 3、投标报价:

3.1承包方式:包工包料。

3.2单价组成:综合单价包括人工费、机械费、材料费、材料装卸费、材料场内运输费、安全文明施工费、进场复试检测费、***复检报告、总包配合费5%、施工水电费、税金等其他为完成本工程所必需的全部费用。

3.3工程量计算规则:暂按设计图纸尺寸以面积计算,具体详见附表工程量报价清单。最终结算时以实际尺寸,双方核实为准。

3.4综合单价不受施工期间颁布的政策性调整文件变化和市场价格波动而进行调整,每一项目只允许有一个综合单价,任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的工程项目,在实施后,招标人将不予支付,并视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价中。 4、投标文件的有效期

4.1自开标日起 90 个日历天内,投标文件应保持有效。

(一) 总 则

1、本办法为***工程***施工(以下简称“本工程”)招标评标办法(以下简称“本办法”),仅适用于本设备招标的评标。

2、本办法是招标文件的组成部分。

3、评标工作由招标人组建的评标委员会承担。评标委员会成员总人数为3人)以上单数。 4、评标原则

本工程评标委员会应依法以中华人民共和国国家发展计划委员会等七部委联合颁布的第12号令为依据,按下述原则进行评标。

4.1公开、公平、公正和诚实信用的原则。 4.2科学、合理、择优评标原则。 4.3反不正当竞争的原则。

(二) 评标程序、方法及说明

5、评标的内容

5.1对投标文件的资格证明文件进行符合性评审,然后分别对技术标和商务标进行综合性评审。 5.2对投标文件的初步评审内容为资格证明文件,初步评审是对投标人资格的评审,初步评审中只要有一项不合格,评标委员会将取消其投标资格。

5.3技术标评标的内容包括:

①确保工程质量的技术组织措施; ②确保安全生产的技术组织措施; ③确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施; ④确保工期的技术组织措施; ⑤施工方案和项目经理部组成人员;⑥施工机械配备和材料投入计划; ⑦施工进度表或施工网络图;⑧劳动力安排计划及劳务分包情况表;

⑨新技术、新产品、新工艺、新材料应用;⑩近三年工程业绩(以合同复印件为准); ⑾售后服务方案及保证措施; 5.4商务标评标的内容为:投标报价。

(三) 评分方法及说明

6、评标办法采用合理低价法。 7、评审步骤:

7.1资格审查为符合性评审 7.2技术标审查为符合性评审 7.3商务标为合理低价法 8、商务标评审

8.1有效投标单位报价中,投标报价最低者为中标单位。当最低报价明显低于次低报价8%时,且次低报价单位市场调研结果优于最低报价单位时,以次低报价为中标单位。

8.2各评标人的记分及统计结果,由监标人审核。评标结果经评标委员会确认后,由评标委员会综合得分高低推荐前三名为中标候选人,经公示无异议后得分最高者即为中标人。

后附表

一、 投标文件初步评审表(资格审查资格证明部分)

监标人签字: 评委签字: 日 期:二〇一 * 年 月 日

5

后附表

二、投标文件技术标评审表

监标人签字: 评委签字: 日 期:二〇一 年 月 日

6

三、质量、技术要求

1、技术要求 略

2、质量要求: 略

***工程***施工合同

甲方: 乙方:

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,甲方同意将***工程***施工任务承包给乙方,为确保工程质量、安全生产、文明施工和工期等要求,明确双方的权利、义务和责任,更好地按时保质完成任务,经甲、乙双方充分协商并结合本工程具体情况,特签订本合同,以便共同遵守。 一、工程概况

工程名称: 工程地点: 二、 承包范围: 三、合同工期:

总工期 45 天,并满足甲方工期要求,开工日期以甲方出具的书面通知为准。 四、合同价款及工程结算:

1、采用 固定综合单价 的形式,合同总价(含税):¥ 元,(大写) 2、工程结算:按实际工程量结算。工程量以现场出具的工程量确认单为准。 五、承包方式:包工包料。 六、付款方式

1、本工程无预付款。合同签订乙方进场施工 %后,7日内甲方支付合同价款的20%;工程进度完成合同约定工程量50%以上,再付合同价款20%;工程完工并经监理和甲方现场验收合格、提供完工验收证书及完整的竣工资料四套、***工程验收通过,再付合同价款20%。工程结算完毕并提供双方确认的结算书,累计支付至结算价款95%,余5%为质量保证金;待质量保证期二年后无质量问题,由乙方提出申请,甲方组织验收办理质保到期确认单后7个工作日内,付5%质量保证金,质量保证金均按不计利息计取。

2、每次支付前,乙方应向甲方提供等额发票、收据等付款凭证,当甲方向乙方支付结算总价价款的95%时,付款前乙方应向甲方提供全额发票。因乙方未能按时提供付款凭证,造成付款延误,责任由乙方自负。乙方向甲方出具正规税务发票和完税证明。 七、质量要求:

1、按照标准、规范、设计方案要求施工,工程质量达到合格标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,质量等级为合格,施工过程中甲方及监理严格按施工方案检查和验收。

2、乙方使用的**材料必须是符合设计要求的合格品,并与封样样品一致。材料进入工地后必须附检测报告及合格证,并按规范要求做材料复检检验,乙方必须保证原材料的质量,否则后果自负(承担由此引起的一切经济损失及法律纠纷)。

3、满足以下施工工序:

4、乙方负责施工的工序应确保尺寸、质量要满足总包方下道工序要求。 八、双方的工地及验收代表

甲方的工地及验收代表为: 乙方的工地及验收代表为: 九、安全防护、文明施工

1、进入施工现场前,乙方要与甲方签订《安全文明施工协议》,安全文明施工措施费定为合同总价款的2%,乙方如达不到安全文明施工要求或现场安全防护措施不到位,甲方有权从本项费用中给予罚款,直至罚完为止。监理或甲方现场发安全隐患整改通知单两次以上,甲方有权将乙方清退出场,并由乙方承担相应的损失。

2、承包人应严格贯彻执行工程安全施工有关的法规和标准要求,严格遵守安全操作规程。应根据工程情况配备相应数量具有资质的专职安全员,自行负责现场的具体安全工作,并配合发包人搞好全面安全管理工作。

3、承包人应服从发包人的安全管理,遵守发包人的安全管理制度,接受发包人的安全检查,并及时采取有效措施,处理检查出的安全隐患。进入施工现场前,承包人须与发包人签订安全文明施工协议书并缴纳安全保证金。发包人有权按照安全文明施工协议对承包人进行考核和扣罚。

4、必须达到市级文明工地标准,严格按文明工地标准施工。

5、承包人应加强安全、文明施工管理,严格控制安全事故发生,并加大安全措施投入,完成目标要求。过程中所有安全事故承包人负责并承担全部损失,无条件接受因此给发包人带来的企业声誉及社会影响的赔偿要求。

6、合同价款中已包括了安全施工管理、安全措施、现场文明施工等费用。 7、配合完成**验收工作,因乙方原因未完成**验收而引起的责任由乙方负责。 九、甲、乙双方责任

1、甲方责任:负责总包方、监理、建设单位间的协调。 2、乙方责任

2.1乙方应在开工前七日内,根据甲方要求报送开工报告和施工组织设计及施工方案,并按发包人批准的方案组织实施。

2.2每月25日,须提供下月施工进度计划表壹式三份及本月进度完成情况报甲方。

2.3工程竣工验收未交给发包人之前,承包人负责保护,承包人保护期间发生损坏,承包人出资修复;发包人提前使用后发生的损坏,由承包人负责修复,费用由发包人承担。

2.4竣工验收合格后,承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走,并使这一部分工程及工地保持清洁,使发包人满意。

2.5已承诺并经甲方认定的本工程相应资历质的专业技术、管理人员,未经甲方同意,不得任意调换或撤离,否则视为违约。

2.6承包人负责投保有关下属员工的工伤赔偿、现场所有材料、设备的损失或损毁等所需的保险费用。承包人必须对其员工的意外或伤亡负全责,承包人需保障发包人免负任何有关的索赔诉讼等费用和支出。

2.7到货时间无论何时、早晚,承包人都有材料的保管责任且不再另向发包人索要保管费(合同价中已经包含)。

2.8确保材料、施工质量合格,达到验收标准;

2.9服从总包单位总体进度计划安排;乙方在施工中必须遵守安全操作规程,保证安全,由于乙方管理不善所造成的伤亡事故均由乙方自负。 十、工程质量保修

(1)保修内容:对乙方承包施工的内容进行保修,凡属乙方施工质量问题引起的维修,均由乙方负责保修。因甲方或业主使用不当造成的返修费用由责任方承担。

(2)保修期:乙方承包工程全部完工之日起五年。

(3)保修责任:属于保修范围的内容的项目,乙方应在接到维修通知之日后3天内派人维修,乙方不在约定期限内派人维修,甲方可委托其他人员维修,保修费用从保修金中扣除。

(4)保修金的支付:保修金在保修期满后,不计利息支付,如发生乙方接到维修通知未及时予以维修,而甲方另行派人维修并支付维修费用的情况,该费用自乙方保修金中支出,保修金在结算时多退少补。 十一、竣工验收与结算

1、工程具备验收条件,承包人依据国家工程竣工验收的有关规定,根据发包人要求提供完整的竣工资料、竣工图和竣工验收报告,实施工程竣工验收移交工作。工程资料填报前,承包单位应同总包单位沟通,确认填报内容,完成本工程资料的报审相关工作。

2、竣工结算

⑪、在整体工程竣工验收合格并交付业主后15天内,承包人向发包人递交结算资料(竣工结算报告及完整的结算资料,并附工程量计算书),进行工程结算。办理工程结算前,承包人应按要求完成工程**验收工作,提供工程完工验收单、工程竣工资料移交单等相关资料手续。

⑫、结算资料经发包人有关部门审计后,方可生效。并以此结算资料作为双方财务对账和发包人支付工程款的依据。

3、竣工结算办法:

⑪施工图纸如发生变化,由承包单位根据实际实施图纸上报预算,发包人审核确认。但最终审核结算总价不得超过建设单位或发包方委托社会事务所确定的拦标价且执行本次招标最高限价的同等下浮比例。变化部分工程量以事务所提供清单为准。

⑫综合单价的确定办法:

a) 合同中已有适用综合单价的,执行已有综合单价; b) 合同中有类似综合单价的,可参照类似综合单价调整;

c) 合同中没有适用或类似综合单价的,由承包人或发包人提出综合单价,经双方确认后执行。 ⑬图纸不发生变化时,承包人不得以任何理由调整工程造价,应无条件按图纸施工到位,保证**验收通过。 4、若发生工程中途停建,或双方终止合同,或解除合同,双方应本着实事求是的原则,对承包人完成的工程量予以盘点,双方按实际完成工程量的成本价(或根据合同约定计价方式)进行结算,对承包人因质量、工期、安全等造成的经济损失直接从应付工程款里扣除。承包人不得因此主张任何预期利润或其它索赔。在盘点工程时若承包人拒绝到场,发包人可组织工地相关人员自行盘点,双方结算以发包人盘点工程量为准。 十二、违约责任

1、除极端恶劣天气等原因并经甲方代表书面同意的工期顺延外,如乙方不能按期完工甲方有权撤销合同,由此而造成的甲方损失由乙方负责。或经甲方同意在乙方缴纳罚金的情况下延期交付,罚金应不超过合同总价的20%,罚款率为每天0.5%,若影响其它施工单位进场应每天另赔偿由此给甲方造成的损失,赔偿限额为受影响的工程合同价的2%。

2、工程质量达不到合格质量标准,乙方除按合同价的2%承担违约金外,乙方应负责返工,直至重新通过验收,乙方应负责返工所发生的所有费用,所延误的工期不予以顺延。如一再返修仍不能通过验收的,甲方有权终止合同,乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失。

3、乙方不服从现场总体计划安排,不遵守工地管理制度和规定,不听从甲方代表的合理指挥,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方有权撤销合同,由此而造成的甲方损失由乙方负责。

4、在合同执行过程中,由于乙方原因导致工程进度、质量、施工管理达不到甲方要求时,甲方有权责令乙方停止施工退出工地(或乙方自愿解除合同的情况下)并解除合同,由甲方重新安排施工队伍,费用结算按照已完成工程量的70%结算。 十三、其它

1、乙方不得将其承包的工程转包给他人,也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。

2、民工费按时定额发放,不得拖欠,甲方不承担由此造成的任何责任。

3、本工程总包配合费按结算价的5%计取,水电费另行挂表按实结算。 十四、争议解决

未尽事宜双方通过友好协商的方式解决,协商解决不成时,提交**市仲裁委员会仲裁。 十五、合同份数及生效

本合同一式 6 份,甲方 4 份,乙方 2 份,双方签字盖章后生效。 甲 方:

单位地址:

负 责 人: 电 话: 开户银行: 账 号:

邮政编码: 委托代理人:签订日期: 年 月

乙 方:单位地址:负 责 人:电 话:开户银行:账 号:邮政编码:经 办 人:签订日期:

年 月 日

六、投标文件格式

封面

投 标 文 件

招 标 人: (单位盖章) 法定代表人或委托代理人: (印 鉴)

投 标 人: (单位盖章) 法定代表人或委托代理人: (印 鉴)

年 月 日

1.1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称:

单位性质:

地 址:

成立时间: 年 月 日

经营期限:

姓 名: 性别: 年龄: 职务:

系 (投标人单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: (盖公章)

日 期: 年 月 日

1.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改 (项目名称) 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限: 代理人无转委托权。

(投标中如用分公司印章增加下列内容:)

同时授权 分公司代表总公司参加 投标事宜,在本项目投标所使用的分公司印章,我公司均承认,但分公司负责人不具备法定代表人授权委托代理人资格的权利。

启用印模:分公司印章

代理人: 性别: 年龄: 身份证号码: 职务:

投标人: (盖章) 法定代表人: (签字或盖章)

授权委托日期: 年 月 日

1.3投标函

投 标 函

致: (招标人) :

1、根据已收到 工程的招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘本项目现场、参加招标答疑会议和仔细研究本工程招标文件、答疑纪要、合同条款、施工图纸、工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写) 元(¥ )的投标总报价,按本工程招标文件、答疑纪要、合同条款、施工图纸、工程量清单及其他有关文件条件等承包本工程的施工、竣工和保修,并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件、工程现场条件、招标答疑纪要、补遗书等文件。 3、我方保证上述报价不低于我单位工程施工的成本价。

4、一旦我方中标,我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后即日开工并在_____ 天(日历日)内竣工并移交整个工程。

5、我单位保证按设计要求和规范规定施工,工程质量达到 。

6、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。 7、我方的投标文件在开标后 90天 内有效,在投标有效期内不修改或撤回投标文件。

8、我方理解你方及招标代理机构,我方不要求你方及招标代理机构对未中标原因做任何解释,也不退回投标文件。

9、如果因我方原因放弃中标,我方承诺,除招标人有权没收投标保证金外,还承担因下个中标候选人中标给招标人带来的经济损失。

10、我方拟派项目负责人 证号: 11、在施工过程中保证符合并达到**市“创卫”要求。

投 标 人: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

年 月 日

标 文 件

招 标 人: (单位盖章)

二零一 * 年 * 月

一、投标须知

二、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语言文字。

1.2 除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。 2、投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务标和技术标组成: 2.1资格证明文件:

企业法人营业执照,税务登记证和组织机构代码证;***专业承包资质证书;安全生产许可证; 2.2商务标文件:投标函及工程清单报价表、综合单价工序报价组成表。 2.3技术标文件: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

确保工程质量的技术组织措施: 确保安全生产的技术组织措施:

确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施: 确保工期的技术组织措施: 施工方案和项目经理部组成人员: 施工机械配备和材料投入计划: 施工进度表或施工网络图: 劳动力安排计划及劳务分包情况表: 新技术、新产品、新工艺、新材料应用:

10) 近三年工程业绩(以合同复印件为准); 11) 售后服务方案及保证措施; 3、投标报价:

3.1承包方式:包工包料。

3.2单价组成:综合单价包括人工费、机械费、材料费、材料装卸费、材料场内运输费、安全文明施工费、进场复试检测费、***复检报告、总包配合费5%、施工水电费、税金等其他为完成本工程所必需的全部费用。

3.3工程量计算规则:暂按设计图纸尺寸以面积计算,具体详见附表工程量报价清单。最终结算时以实际尺寸,双方核实为准。

3.4综合单价不受施工期间颁布的政策性调整文件变化和市场价格波动而进行调整,每一项目只允许有一个综合单价,任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的工程项目,在实施后,招标人将不予支付,并视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价中。 4、投标文件的有效期

4.1自开标日起 90 个日历天内,投标文件应保持有效。

(一) 总 则

1、本办法为***工程***施工(以下简称“本工程”)招标评标办法(以下简称“本办法”),仅适用于本设备招标的评标。

2、本办法是招标文件的组成部分。

3、评标工作由招标人组建的评标委员会承担。评标委员会成员总人数为3人)以上单数。 4、评标原则

本工程评标委员会应依法以中华人民共和国国家发展计划委员会等七部委联合颁布的第12号令为依据,按下述原则进行评标。

4.1公开、公平、公正和诚实信用的原则。 4.2科学、合理、择优评标原则。 4.3反不正当竞争的原则。

(二) 评标程序、方法及说明

5、评标的内容

5.1对投标文件的资格证明文件进行符合性评审,然后分别对技术标和商务标进行综合性评审。 5.2对投标文件的初步评审内容为资格证明文件,初步评审是对投标人资格的评审,初步评审中只要有一项不合格,评标委员会将取消其投标资格。

5.3技术标评标的内容包括:

①确保工程质量的技术组织措施; ②确保安全生产的技术组织措施; ③确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施; ④确保工期的技术组织措施; ⑤施工方案和项目经理部组成人员;⑥施工机械配备和材料投入计划; ⑦施工进度表或施工网络图;⑧劳动力安排计划及劳务分包情况表;

⑨新技术、新产品、新工艺、新材料应用;⑩近三年工程业绩(以合同复印件为准); ⑾售后服务方案及保证措施; 5.4商务标评标的内容为:投标报价。

(三) 评分方法及说明

6、评标办法采用合理低价法。 7、评审步骤:

7.1资格审查为符合性评审 7.2技术标审查为符合性评审 7.3商务标为合理低价法 8、商务标评审

8.1有效投标单位报价中,投标报价最低者为中标单位。当最低报价明显低于次低报价8%时,且次低报价单位市场调研结果优于最低报价单位时,以次低报价为中标单位。

8.2各评标人的记分及统计结果,由监标人审核。评标结果经评标委员会确认后,由评标委员会综合得分高低推荐前三名为中标候选人,经公示无异议后得分最高者即为中标人。

后附表

一、 投标文件初步评审表(资格审查资格证明部分)

监标人签字: 评委签字: 日 期:二〇一 * 年 月 日

5

后附表

二、投标文件技术标评审表

监标人签字: 评委签字: 日 期:二〇一 年 月 日

6

三、质量、技术要求

1、技术要求 略

2、质量要求: 略

***工程***施工合同

甲方: 乙方:

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,甲方同意将***工程***施工任务承包给乙方,为确保工程质量、安全生产、文明施工和工期等要求,明确双方的权利、义务和责任,更好地按时保质完成任务,经甲、乙双方充分协商并结合本工程具体情况,特签订本合同,以便共同遵守。 一、工程概况

工程名称: 工程地点: 二、 承包范围: 三、合同工期:

总工期 45 天,并满足甲方工期要求,开工日期以甲方出具的书面通知为准。 四、合同价款及工程结算:

1、采用 固定综合单价 的形式,合同总价(含税):¥ 元,(大写) 2、工程结算:按实际工程量结算。工程量以现场出具的工程量确认单为准。 五、承包方式:包工包料。 六、付款方式

1、本工程无预付款。合同签订乙方进场施工 %后,7日内甲方支付合同价款的20%;工程进度完成合同约定工程量50%以上,再付合同价款20%;工程完工并经监理和甲方现场验收合格、提供完工验收证书及完整的竣工资料四套、***工程验收通过,再付合同价款20%。工程结算完毕并提供双方确认的结算书,累计支付至结算价款95%,余5%为质量保证金;待质量保证期二年后无质量问题,由乙方提出申请,甲方组织验收办理质保到期确认单后7个工作日内,付5%质量保证金,质量保证金均按不计利息计取。

2、每次支付前,乙方应向甲方提供等额发票、收据等付款凭证,当甲方向乙方支付结算总价价款的95%时,付款前乙方应向甲方提供全额发票。因乙方未能按时提供付款凭证,造成付款延误,责任由乙方自负。乙方向甲方出具正规税务发票和完税证明。 七、质量要求:

1、按照标准、规范、设计方案要求施工,工程质量达到合格标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,质量等级为合格,施工过程中甲方及监理严格按施工方案检查和验收。

2、乙方使用的**材料必须是符合设计要求的合格品,并与封样样品一致。材料进入工地后必须附检测报告及合格证,并按规范要求做材料复检检验,乙方必须保证原材料的质量,否则后果自负(承担由此引起的一切经济损失及法律纠纷)。

3、满足以下施工工序:

4、乙方负责施工的工序应确保尺寸、质量要满足总包方下道工序要求。 八、双方的工地及验收代表

甲方的工地及验收代表为: 乙方的工地及验收代表为: 九、安全防护、文明施工

1、进入施工现场前,乙方要与甲方签订《安全文明施工协议》,安全文明施工措施费定为合同总价款的2%,乙方如达不到安全文明施工要求或现场安全防护措施不到位,甲方有权从本项费用中给予罚款,直至罚完为止。监理或甲方现场发安全隐患整改通知单两次以上,甲方有权将乙方清退出场,并由乙方承担相应的损失。

2、承包人应严格贯彻执行工程安全施工有关的法规和标准要求,严格遵守安全操作规程。应根据工程情况配备相应数量具有资质的专职安全员,自行负责现场的具体安全工作,并配合发包人搞好全面安全管理工作。

3、承包人应服从发包人的安全管理,遵守发包人的安全管理制度,接受发包人的安全检查,并及时采取有效措施,处理检查出的安全隐患。进入施工现场前,承包人须与发包人签订安全文明施工协议书并缴纳安全保证金。发包人有权按照安全文明施工协议对承包人进行考核和扣罚。

4、必须达到市级文明工地标准,严格按文明工地标准施工。

5、承包人应加强安全、文明施工管理,严格控制安全事故发生,并加大安全措施投入,完成目标要求。过程中所有安全事故承包人负责并承担全部损失,无条件接受因此给发包人带来的企业声誉及社会影响的赔偿要求。

6、合同价款中已包括了安全施工管理、安全措施、现场文明施工等费用。 7、配合完成**验收工作,因乙方原因未完成**验收而引起的责任由乙方负责。 九、甲、乙双方责任

1、甲方责任:负责总包方、监理、建设单位间的协调。 2、乙方责任

2.1乙方应在开工前七日内,根据甲方要求报送开工报告和施工组织设计及施工方案,并按发包人批准的方案组织实施。

2.2每月25日,须提供下月施工进度计划表壹式三份及本月进度完成情况报甲方。

2.3工程竣工验收未交给发包人之前,承包人负责保护,承包人保护期间发生损坏,承包人出资修复;发包人提前使用后发生的损坏,由承包人负责修复,费用由发包人承担。

2.4竣工验收合格后,承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走,并使这一部分工程及工地保持清洁,使发包人满意。

2.5已承诺并经甲方认定的本工程相应资历质的专业技术、管理人员,未经甲方同意,不得任意调换或撤离,否则视为违约。

2.6承包人负责投保有关下属员工的工伤赔偿、现场所有材料、设备的损失或损毁等所需的保险费用。承包人必须对其员工的意外或伤亡负全责,承包人需保障发包人免负任何有关的索赔诉讼等费用和支出。

2.7到货时间无论何时、早晚,承包人都有材料的保管责任且不再另向发包人索要保管费(合同价中已经包含)。

2.8确保材料、施工质量合格,达到验收标准;

2.9服从总包单位总体进度计划安排;乙方在施工中必须遵守安全操作规程,保证安全,由于乙方管理不善所造成的伤亡事故均由乙方自负。 十、工程质量保修

(1)保修内容:对乙方承包施工的内容进行保修,凡属乙方施工质量问题引起的维修,均由乙方负责保修。因甲方或业主使用不当造成的返修费用由责任方承担。

(2)保修期:乙方承包工程全部完工之日起五年。

(3)保修责任:属于保修范围的内容的项目,乙方应在接到维修通知之日后3天内派人维修,乙方不在约定期限内派人维修,甲方可委托其他人员维修,保修费用从保修金中扣除。

(4)保修金的支付:保修金在保修期满后,不计利息支付,如发生乙方接到维修通知未及时予以维修,而甲方另行派人维修并支付维修费用的情况,该费用自乙方保修金中支出,保修金在结算时多退少补。 十一、竣工验收与结算

1、工程具备验收条件,承包人依据国家工程竣工验收的有关规定,根据发包人要求提供完整的竣工资料、竣工图和竣工验收报告,实施工程竣工验收移交工作。工程资料填报前,承包单位应同总包单位沟通,确认填报内容,完成本工程资料的报审相关工作。

2、竣工结算

⑪、在整体工程竣工验收合格并交付业主后15天内,承包人向发包人递交结算资料(竣工结算报告及完整的结算资料,并附工程量计算书),进行工程结算。办理工程结算前,承包人应按要求完成工程**验收工作,提供工程完工验收单、工程竣工资料移交单等相关资料手续。

⑫、结算资料经发包人有关部门审计后,方可生效。并以此结算资料作为双方财务对账和发包人支付工程款的依据。

3、竣工结算办法:

⑪施工图纸如发生变化,由承包单位根据实际实施图纸上报预算,发包人审核确认。但最终审核结算总价不得超过建设单位或发包方委托社会事务所确定的拦标价且执行本次招标最高限价的同等下浮比例。变化部分工程量以事务所提供清单为准。

⑫综合单价的确定办法:

a) 合同中已有适用综合单价的,执行已有综合单价; b) 合同中有类似综合单价的,可参照类似综合单价调整;

c) 合同中没有适用或类似综合单价的,由承包人或发包人提出综合单价,经双方确认后执行。 ⑬图纸不发生变化时,承包人不得以任何理由调整工程造价,应无条件按图纸施工到位,保证**验收通过。 4、若发生工程中途停建,或双方终止合同,或解除合同,双方应本着实事求是的原则,对承包人完成的工程量予以盘点,双方按实际完成工程量的成本价(或根据合同约定计价方式)进行结算,对承包人因质量、工期、安全等造成的经济损失直接从应付工程款里扣除。承包人不得因此主张任何预期利润或其它索赔。在盘点工程时若承包人拒绝到场,发包人可组织工地相关人员自行盘点,双方结算以发包人盘点工程量为准。 十二、违约责任

1、除极端恶劣天气等原因并经甲方代表书面同意的工期顺延外,如乙方不能按期完工甲方有权撤销合同,由此而造成的甲方损失由乙方负责。或经甲方同意在乙方缴纳罚金的情况下延期交付,罚金应不超过合同总价的20%,罚款率为每天0.5%,若影响其它施工单位进场应每天另赔偿由此给甲方造成的损失,赔偿限额为受影响的工程合同价的2%。

2、工程质量达不到合格质量标准,乙方除按合同价的2%承担违约金外,乙方应负责返工,直至重新通过验收,乙方应负责返工所发生的所有费用,所延误的工期不予以顺延。如一再返修仍不能通过验收的,甲方有权终止合同,乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失。

3、乙方不服从现场总体计划安排,不遵守工地管理制度和规定,不听从甲方代表的合理指挥,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方有权撤销合同,由此而造成的甲方损失由乙方负责。

4、在合同执行过程中,由于乙方原因导致工程进度、质量、施工管理达不到甲方要求时,甲方有权责令乙方停止施工退出工地(或乙方自愿解除合同的情况下)并解除合同,由甲方重新安排施工队伍,费用结算按照已完成工程量的70%结算。 十三、其它

1、乙方不得将其承包的工程转包给他人,也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。

2、民工费按时定额发放,不得拖欠,甲方不承担由此造成的任何责任。

3、本工程总包配合费按结算价的5%计取,水电费另行挂表按实结算。 十四、争议解决

未尽事宜双方通过友好协商的方式解决,协商解决不成时,提交**市仲裁委员会仲裁。 十五、合同份数及生效

本合同一式 6 份,甲方 4 份,乙方 2 份,双方签字盖章后生效。 甲 方:

单位地址:

负 责 人: 电 话: 开户银行: 账 号:

邮政编码: 委托代理人:签订日期: 年 月

乙 方:单位地址:负 责 人:电 话:开户银行:账 号:邮政编码:经 办 人:签订日期:

年 月 日

六、投标文件格式

封面

投 标 文 件

招 标 人: (单位盖章) 法定代表人或委托代理人: (印 鉴)

投 标 人: (单位盖章) 法定代表人或委托代理人: (印 鉴)

年 月 日

1.1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称:

单位性质:

地 址:

成立时间: 年 月 日

经营期限:

姓 名: 性别: 年龄: 职务:

系 (投标人单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: (盖公章)

日 期: 年 月 日

1.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改 (项目名称) 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限: 代理人无转委托权。

(投标中如用分公司印章增加下列内容:)

同时授权 分公司代表总公司参加 投标事宜,在本项目投标所使用的分公司印章,我公司均承认,但分公司负责人不具备法定代表人授权委托代理人资格的权利。

启用印模:分公司印章

代理人: 性别: 年龄: 身份证号码: 职务:

投标人: (盖章) 法定代表人: (签字或盖章)

授权委托日期: 年 月 日

1.3投标函

投 标 函

致: (招标人) :

1、根据已收到 工程的招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘本项目现场、参加招标答疑会议和仔细研究本工程招标文件、答疑纪要、合同条款、施工图纸、工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写) 元(¥ )的投标总报价,按本工程招标文件、答疑纪要、合同条款、施工图纸、工程量清单及其他有关文件条件等承包本工程的施工、竣工和保修,并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件、工程现场条件、招标答疑纪要、补遗书等文件。 3、我方保证上述报价不低于我单位工程施工的成本价。

4、一旦我方中标,我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后即日开工并在_____ 天(日历日)内竣工并移交整个工程。

5、我单位保证按设计要求和规范规定施工,工程质量达到 。

6、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。 7、我方的投标文件在开标后 90天 内有效,在投标有效期内不修改或撤回投标文件。

8、我方理解你方及招标代理机构,我方不要求你方及招标代理机构对未中标原因做任何解释,也不退回投标文件。

9、如果因我方原因放弃中标,我方承诺,除招标人有权没收投标保证金外,还承担因下个中标候选人中标给招标人带来的经济损失。

10、我方拟派项目负责人 证号: 11、在施工过程中保证符合并达到**市“创卫”要求。

投 标 人: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

年 月 日


相关文章

  • 建筑施工合同备案
  • 分享| 2014-02-27 16:40wzy100fly | 浏览 8821 次 购房置业 甲方和总包签了工程总承包的施工合同,然后甲方又指定专业分包给我们(未经招投标). 我们是与甲方签的专业分包合同,这个合同拿去建委备案却说和甲方签的 ...查看


  • 关于规范工程劳务分包的几点思考
  • 关于规范工程劳务分包的几点思考 作者:余琪旻 随着工程项目建设规模的不断扩大,市场竞争持续加剧,项目施工总承包企业选用大量的外部劳务队伍是不可避免的,而且会越来越多.如何有效地控制项目成本,提高企业经济效益,增强企业持续发展能力,已成为众多 ...查看


  • 建设工程合同备案单位合同报备方式及所需资料
  • 6 合同备案程序和要求 6.1 合同报备方式 6.1.1合同备案应在合同备案管理机构指定的网站,按规定完成网上报备工作,并按本规范附录B.0.8建设工程合同备案流程图,到合同备案管理机构办理纸质报备手续. 6.2 报备所需资料 6.2.1 ...查看


  • 集团合同管理制度
  • 集团合同管理制度 1. 合同管理原则 1.1 所有对外合同必须分级审批,各级管理人员应在其授权范围内开展对外谈 判.审批合同和签订合同:任何违反授权范围而审批.签订的合同均是违规的,责任人应承担责任. 1.2 公司推行网络审批,提高工作效率 ...查看


  • [建设工程施工合同]的订立及注意事项
  • <建设工程施工合同>的订立及注意事项 解美川 (江苏佳和置业有限公司,江苏常熟) [摘要] 施工合同是建设工程合同中的主要合同:是建设工程施工项目管理的源头:是进行工程建设的质量.进度.成本控制的依据之一.提高工程管理人员的合同 ...查看


  • 分包招(议)标文件
  • 分包招(议)标文件(CSCE8B-CL-M10109) 招标工程项目: 秀兰.绿荫里以及生活广场项目 招 标 单 位: 中国建筑第八工程局有限公司 招 标 种 类: 劳务■ 专业分包▢ 其他▢ 招 标 编 号: 招标文件发布时间:2016年 ...查看


  • 公司招投标管理办法
  • *****有限责任公司 建筑项目分包招标管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范******有限责任公司建筑项目分包招标投标活动,维护公司的合法权益.根据有关法律.法规和*****总公司的相关规定,结合公司实际情况制定本办法. (以下简称& ...查看


  • 施工承包合同注意事项经验谈
  • 施工承包合同注意的事项经验谈 合同是当代企业赖以生存的条件,管理是科学发展的基础,具有一定资质条件的施工企业就是凭借其管理"优势",在建筑市场承揽相应工程组织并负责施工.管理是施工企业圆满完成合同标的前提.施工企业的管理 ...查看


  • 2018一建[建筑工程]章节习题:合同管理
  • 学尔森整理"2018一级建造师<建筑工程>章节习题:合同管理",更多关于一级建造师模拟试题,请搜索"学尔森一级建造师考试". 2018年一级建造师考试<建筑工程> 1A4200 ...查看


  • 2012监理工程师考试[合同管理]真题及答案
  • 2012年监理工程师<合同管理>真题 一.单项选择题(共50题,合计50分) 第1题. 合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类.下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是( ). A.地震灾害导致施工暂 ...查看


热门内容