钢筋销售合同
需方： （以下简称甲方） 供方： （以下简称乙方） 因甲方施工生产需要，经双方协商，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，对钢材供需事宜，订立本合同，以资共同遵照执行：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、钢筋等级、规格、数量、单价、特别约定：
所有钢材的单价、数量以乙方送货单为基础，并经甲方确认的量价为准。数量核查方法以甲乙双方共同点数确定的量为准。（价格双方按达钢当天挂牌价上调150元/吨为基准，若市场价高于挂牌价，经甲方认可后，以市场价上调150元/吨为基准。）
三、付款方式及供货时间：
1、乙方所供钢材总量约吨 ，实际数量按甲方需求量为准。
2、计算规则：乙方所垫资的钢材以每批次的送货时间（送货当天的签字时间）作为起始时间。
3、若乙方在甲方规定的时间内没有按时把货送到工地，甲方有权从另外渠道购买。若因钢筋未按时到位影响甲方工期，双方协商解
决赔付事宜。
4、经双方协商每批次钢材从货到工地每月甲方向乙方支付80%以上的钢材款，40天内甲方以每天每吨2.5元的垫资费支付给乙方资金占用费，超出40以后未付钢材款，以到货时间按每天每吨3元的垫资费支付给乙方，若超出3个月，垫资费按每天每吨5元支付给乙方。若超出四个月仍未支付材料款，甲方每天按未支付钢材款的1‰向乙方支付违约金。
5、若甲方未按约定支付材料款时，当月累计不得超过二千吨，超出两千吨乙方有权停止供货，双方也可协商解决。如甲方未能按时支付货款，甲方不得从其他渠道购买钢材，否则视为违约，按第三款
第4条执行支付违约金。
四、质量要求、技术指标：
1、按国家现有有关标准CB401-97，CB1499-98执行。
2、乙方所供钢材必须以质监局检验合同为准。
3、乙方所供钢材以国家包检钢材（成钢、威钢、达钢、德钢、水钢、略钢、昆钢、512等大厂产品为主），若某个规格缺货，双方协商解决，但对紧缺规格乙方应随时提前五天通知甲方。以上乙方所供钢材厂家以通过开发商审核为准。
4、乙方供货的同时随货提供合格材质检验报告及相关报检资料。
5、当开发商、监理以及甲方就钢筋质量提出异议时，乙方应在4小时内派人到现场协商解决，如确有质量问题，乙方赔偿全部损失。
五、双方责任：
1、甲方应在每批次供货前五天向乙方提供钢材数量及规格，甲方加盖章或甲方指定的负责人签字确认的（需货物明细清单表）及收货时间，乙方根据甲方要求保证按时按量组织供应。
2、乙方负责运输至工地。甲方承担送至工地后的运输和卸车费用。
3、钢材送到工地后，经抽样送检，如质量不能满足要求，乙方付全部责任甲方如对某批次钢材的质量产生异议，异议期间货已到场地，如确有质量问题，乙方应负责及时联系厂方调换成相同的合格产品，并承担相应产生的一切损失，若因甲方个人为原因产生的问题除外。
六、因履行本合同时发生争议，双方协商解决。如协商不成，提请成都仲裁委员会仲裁。
七、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，未尽事宜另行补充协议进行约定。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人： 或委托代理人：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
钢筋销售合同
需方： （以下简称甲方） 供方： （以下简称乙方） 因甲方施工生产需要，经双方协商，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，对钢材供需事宜，订立本合同，以资共同遵照执行：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、钢筋等级、规格、数量、单价、特别约定：
所有钢材的单价、数量以乙方送货单为基础，并经甲方确认的量价为准。数量核查方法以甲乙双方共同点数确定的量为准。（价格双方按达钢当天挂牌价上调150元/吨为基准，若市场价高于挂牌价，经甲方认可后，以市场价上调150元/吨为基准。）
三、付款方式及供货时间：
1、乙方所供钢材总量约吨 ，实际数量按甲方需求量为准。
2、计算规则：乙方所垫资的钢材以每批次的送货时间（送货当天的签字时间）作为起始时间。
3、若乙方在甲方规定的时间内没有按时把货送到工地，甲方有权从另外渠道购买。若因钢筋未按时到位影响甲方工期，双方协商解
决赔付事宜。
4、经双方协商每批次钢材从货到工地每月甲方向乙方支付80%以上的钢材款，40天内甲方以每天每吨2.5元的垫资费支付给乙方资金占用费，超出40以后未付钢材款，以到货时间按每天每吨3元的垫资费支付给乙方，若超出3个月，垫资费按每天每吨5元支付给乙方。若超出四个月仍未支付材料款，甲方每天按未支付钢材款的1‰向乙方支付违约金。
5、若甲方未按约定支付材料款时，当月累计不得超过二千吨，超出两千吨乙方有权停止供货，双方也可协商解决。如甲方未能按时支付货款，甲方不得从其他渠道购买钢材，否则视为违约，按第三款
第4条执行支付违约金。
四、质量要求、技术指标：
1、按国家现有有关标准CB401-97，CB1499-98执行。
2、乙方所供钢材必须以质监局检验合同为准。
3、乙方所供钢材以国家包检钢材（成钢、威钢、达钢、德钢、水钢、略钢、昆钢、512等大厂产品为主），若某个规格缺货，双方协商解决，但对紧缺规格乙方应随时提前五天通知甲方。以上乙方所供钢材厂家以通过开发商审核为准。
4、乙方供货的同时随货提供合格材质检验报告及相关报检资料。
5、当开发商、监理以及甲方就钢筋质量提出异议时，乙方应在4小时内派人到现场协商解决，如确有质量问题，乙方赔偿全部损失。
五、双方责任：
1、甲方应在每批次供货前五天向乙方提供钢材数量及规格，甲方加盖章或甲方指定的负责人签字确认的（需货物明细清单表）及收货时间，乙方根据甲方要求保证按时按量组织供应。
2、乙方负责运输至工地。甲方承担送至工地后的运输和卸车费用。
3、钢材送到工地后，经抽样送检，如质量不能满足要求，乙方付全部责任甲方如对某批次钢材的质量产生异议，异议期间货已到场地，如确有质量问题，乙方应负责及时联系厂方调换成相同的合格产品，并承担相应产生的一切损失，若因甲方个人为原因产生的问题除外。
六、因履行本合同时发生争议，双方协商解决。如协商不成，提请成都仲裁委员会仲裁。
七、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，未尽事宜另行补充协议进行约定。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人： 或委托代理人：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日