钻孔灌注桩施工合同
发包方：江西省龙马建设工程有限公司上饶龙华世纪城项目部 （简称甲方）
承包方： （简称乙方）
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就江西省龙马建设工程有限公司承建的龙华世纪城A标桩基分部工程施工事项协商一致，特定立本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程名称：龙华世纪城A标工程
2、工程地点：江西省上饶市凤凰大道南、槠溪北路东；
3、工程概述：约900根钻孔灌注桩 （以现场施工为准）
4、质量标准：优良
5、承包范围：施工图以内的桩基施工，包括钻孔灌注桩设备调遣安装、搬迁与拆卸及钻孔灌注桩的定位、放样、开挖表土、成孔、清孔、检孔，泥浆循环系统并造浆、泥浆池的维护、处理泥浆(包括蓄浆池摊销费用)、钢筋笼制作、安装、就位，导管安放、混凝土放料、布料及振捣成桩，砼试块制作、脱模、编号及早期养护工作以及所有辅助工作、人员、机具、材料、设备等；包含根据桩基施工内容及现场情况可合理推断出来的内容和为完成上述工作所需的所有工序内容。
6、承包方式、内容：扩大劳务方式承包，包工不包料、包设备、包施工管理、包安全、包技术资料、包工期、包验收。
二、双方职责：
（一）甲方责任：
1、提供施工设计图及工程地质勘察资料，设计孔深，并对资料的真实性负责。
2、负责提供二级配电箱和施工用水；提供钢筋笼制作场地与商品混凝土。
3、按乙方进度的要求及时提供规格、型号、质量符合设计要求的钢材和商品混凝土到施工现场指定位置。
4、协助乙方进行桩位的放线布点、确定桩位，提供坐标与高程；
5、提供钻渣、泥浆的排放场地（距施工现场不大于1Km）；
6、提供乙方的食宿场地。
7、排除外界干扰，协调与当地的关系；
8、按合同约定拨付工程款，及时办理工程结算；及时组织已完工程的验收。
9、甲方负责工程施工的关键技术工作和施工组织协调对施工质量、安全、环境保护、文明施工进行控制、监督、检查和验收，但并不因此减轻或免除乙方的责任。负责施工中的测量放样、试验检验；统一安排技术资料的收集整理、办理交工验收，组织对乙方
第１页共4页
的技术交底。甲方有权随时检查乙方作业设备运行和材料保管使用的情况（但并不因此减少乙方的责任和相关义务）。乙方违反合同或有关规定，或工作达不到质量标准时，甲方有权要求乙方进行整改或处理，相应费用由乙方承担。
（二）乙方责任：
1、合同签订后，应立即组织、配备精明强干人员进行编制施工组织设计、施工方案，向甲方、监理报审；并及时安排先进的机械设备进场（必须安排至少2台桩基），确保在合同期内完成施工任务。
2、乙方所有施工人员必须服从甲方代表和工程技术人员的安排、指挥、监督，如不服从，甲方有权责令其停工整改，情节严重，甲方有权指令乙方退场，由此造成的一切后果由乙方负责。
3、先施工试桩、锚桩，待检测合格后，再进行工程桩施工。每根桩在浇筑前必须提前通知甲方准备砼供应，并保证预订的砼数量必须正确。施工时要节约钢材、砼，桩孔的充盈系数大于1.0，小于1.2，超过1.2系数以上的按商品砼单价在工程款中扣除。
4、负责二级配电箱以下的用电设施，并符合安全用电要求。
5、按照设计图纸，技术交底，会议纪要、设计变更通知单和国家关于钻孔灌注桩施工规范有关规定、质量标准进行精心施工，并做好自检工作，施工质量必须达到国家验收规范标准。随时接受监理等有关部门的检测、检查，为检测检验提供便利条件。工程质量达不到标准，按监理要求拆除、重新施工，直至验收合格，其产生的费用全部由乙方承担。
6、施工过程中乙方必须做好施工原始记录，汇集施工与之有关技术资料，待桩基工程竣工后移交甲方。
7、乙方进入现场，必须进行职业安全教育，做到安全第一，预防为主，防止隐患发生。乙方人员及设备在施工及进退场过程中所发生的安全事故由乙方自行承担相关责任和因此产生的一切费用。甲方不承担任何责任及费用。
8、乙方在施工期间，必须遵守相关主管部门、甲方制定对施工场地、交通、环境保护、安全生产、文明施工、宿舍管理等管理规定，视情节轻重，甲方有权对乙方警告、罚款。不遵守宿舍管理制度每次罚款50元、发生吵架每次罚款1000元、发生吵架斗殴每次罚款2000元、情节严重的移交司法机关追究法律责任。以上罚款从乙方工程款中直接扣除。
9、乙方应对甲方的材料负责保管与合理使用，不得无故浪费材料及水、电资源，如无故浪费甲方有权对乙方进行经济处罚。
三、施工工期：
从接到甲方书面或短息通知起30天内完成合同约定的工作内容。如遇不可抗拒因素影响，工期顺延（不可抗力包括水电路不通、重大设计变更、障碍物、停水停电8小时以上）。
四、工程质量与验收：
1、乙方承建桩基础施工项目必须严格执行国家关于钻孔灌注桩施工的规范和标准， 第２页共4页
分项工程合格率100%，优良率（桩基A类桩）达到100％以上(以桩基检测报告为考核标准) 。
2、工程施工各环节须经甲方负责人、监理工程师检验后方可进入下道工序施工，乙方提供与之相关的资料数据。
3、桩基施工完成后，由甲方负责确定工程质量检测鉴定机构做桩基检测，所需费用由甲方承担。因乙方质量原因，而造成业主对甲方的处罚，责任及处罚费用由乙方全部承担。
4、如检测后，乙方施工的桩出现废桩、断桩、不完整等所造成的一切经济损失由乙方全部承担。并每根桩罚款20000元。
五、工程量与工程款支付：
（一）工程量：
1、钻孔灌注桩工程量按实际桩长，即以设计桩顶标高至桩底标高的长度；单价：直径1.2米以下的孔桩每米182.5元，直径大于等于1.2米的孔桩按方量计算180元/m3（严格控制施工图中桩底标高、超前钻数据不予计算）；该工程钻孔灌注桩总造价约为人民币：壹佰肆拾万元整。
2、以上价格除混凝土及钢筋材料外，其他与生产生活相关的零星材料（如抽水设备、导管，漏斗，场内电缆，碘钨灯，铁丝，木材，螺丝、设备所使用的燃油、润滑油、电力及修理、保养等全部费用）均由乙方负责。
3、本合同单价为综合包干单价，不再计取任何费用。
（二）工程款支付：
1、桩基础工程完工后3天内甲方支付伍拾万元人民币给乙方；
2、桩基础工程竣工检测验收合格后支付至实际价款的70%；
3、完成正负零验收合格后15天内支付余下的款项。
六、安全、文明生产责任.
1.乙方承担施工范围内的所有安全责任，必须遵循国家，交通部，建设单位以及甲方关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全防护措施，避免安全事故的发生。因乙方原因造成的安全事故由乙方承担一切相应的经济责任。
2.乙方应加强对本方施工人员的安全培训、教育、交底，加强施工现场的检查、隐患整改、管理制度及责任制的落实。在施工中，遇有动力设备，电力线路，地下光缆，管道，压力容器，易燃易爆等情况，必须采取有效防护措施，确保施工安全。
3. 进入施工现场的乙方作业人员必须佩戴安全帽。安全帽由甲方负责统一发放，完工后收回。安全帽如有遗失，按实赔付。如发现乙方施工人员在施工现场未佩戴安全帽。每次罚款50元，从乙方工程款中扣除。
4.乙方施工人员在应注意施工用电安全，如乙方施工人员违反用电相关的操作规章，造成的后果及损失由乙方自行负责。在项目部职工宿舍住宿乙方施工人员应注意生活用电安全，严禁使用大功率电器，严禁乱拉线路，造成后果一切由乙方负责。
第３页共4页
5、乙方应在施工中采取有效的防范措施,保护施工现场环境,避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。钻孔和灌注桩时，溢出的泥浆应引流至适当的地点处理，以防止污染环境或堵塞河道和交通。一旦因此造成的对环境的污染和破坏，其后果由乙方负责，并承担相应费用，其他有关方面执行甲方与业主签订的施工合同的相关条款。
6、乙方施工所需环保及安全、文明施工措施费已包含在劳务单价中，甲方不再另行支付。
七、违约责任
1、如果乙方进场的人员和设备不符合约定，影响了甲方总承包合同的履行，甲方有权解除合同，将乙方清理出场，另行组织施工队伍，由此造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方将工程转包给第三者的或在施工期间找理由、借口停工加价或拖延其工程量完成的时间，视为乙方违约，违约金为伍万元人民币。因乙方管理混乱，给甲方造成不良影响，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿因此给甲方造成的各种损失。
3、如有违约，造成损失，均由违约方承担。由于乙方原因工期延误，乙方须赔偿每天2万元人民币的损失，产生质量问题，按情节轻重进行罚款，限期整改。
八、纠纷处理
1、双方应严格履行合同。如擅自中断合同，影响工程进度，造成经济损失，责任方应负责并赔偿经济损失。
2、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应先通过友好协商。如因协商不能解决的，当事双方同意由工程所在地的仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。仲裁费及律师费等一切费用由败诉方承担。
九、其他
1、业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。
2、本合同已包括双方关于合同主题的全部内容，并取代双方此前关于合同主题以书面或口头提出的任何性质的讨论、洽谈所达成的一切陈述、信函、协议和协商。除本合同有特别约定或明确条款外，其他有关本合同主题的任何承诺、保证、声明（含报价单），对双方均无约束力。
3、本合同一式二份，双方各执一份，双方法人或委托代理人签字加盖公司章后生效。工程完工、费用结清后自动失效。
甲方单位名称（盖章）： 乙方单位名称（盖章）：
法人或委托代理人（签字）： 法人或委托代理人（签字）：
联系电话：136 7680 0022
签订地址：上饶龙华世纪城项目部
签订日期：2015年7月6日
第４页共4页
钻孔灌注桩施工合同
发包方：江西省龙马建设工程有限公司上饶龙华世纪城项目部 （简称甲方）
承包方： （简称乙方）
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就江西省龙马建设工程有限公司承建的龙华世纪城A标桩基分部工程施工事项协商一致，特定立本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程名称：龙华世纪城A标工程
2、工程地点：江西省上饶市凤凰大道南、槠溪北路东；
3、工程概述：约900根钻孔灌注桩 （以现场施工为准）
4、质量标准：优良
5、承包范围：施工图以内的桩基施工，包括钻孔灌注桩设备调遣安装、搬迁与拆卸及钻孔灌注桩的定位、放样、开挖表土、成孔、清孔、检孔，泥浆循环系统并造浆、泥浆池的维护、处理泥浆(包括蓄浆池摊销费用)、钢筋笼制作、安装、就位，导管安放、混凝土放料、布料及振捣成桩，砼试块制作、脱模、编号及早期养护工作以及所有辅助工作、人员、机具、材料、设备等；包含根据桩基施工内容及现场情况可合理推断出来的内容和为完成上述工作所需的所有工序内容。
6、承包方式、内容：扩大劳务方式承包，包工不包料、包设备、包施工管理、包安全、包技术资料、包工期、包验收。
二、双方职责：
（一）甲方责任：
1、提供施工设计图及工程地质勘察资料，设计孔深，并对资料的真实性负责。
2、负责提供二级配电箱和施工用水；提供钢筋笼制作场地与商品混凝土。
3、按乙方进度的要求及时提供规格、型号、质量符合设计要求的钢材和商品混凝土到施工现场指定位置。
4、协助乙方进行桩位的放线布点、确定桩位，提供坐标与高程；
5、提供钻渣、泥浆的排放场地（距施工现场不大于1Km）；
6、提供乙方的食宿场地。
7、排除外界干扰，协调与当地的关系；
8、按合同约定拨付工程款，及时办理工程结算；及时组织已完工程的验收。
9、甲方负责工程施工的关键技术工作和施工组织协调对施工质量、安全、环境保护、文明施工进行控制、监督、检查和验收，但并不因此减轻或免除乙方的责任。负责施工中的测量放样、试验检验；统一安排技术资料的收集整理、办理交工验收，组织对乙方
第１页共4页
的技术交底。甲方有权随时检查乙方作业设备运行和材料保管使用的情况（但并不因此减少乙方的责任和相关义务）。乙方违反合同或有关规定，或工作达不到质量标准时，甲方有权要求乙方进行整改或处理，相应费用由乙方承担。
（二）乙方责任：
1、合同签订后，应立即组织、配备精明强干人员进行编制施工组织设计、施工方案，向甲方、监理报审；并及时安排先进的机械设备进场（必须安排至少2台桩基），确保在合同期内完成施工任务。
2、乙方所有施工人员必须服从甲方代表和工程技术人员的安排、指挥、监督，如不服从，甲方有权责令其停工整改，情节严重，甲方有权指令乙方退场，由此造成的一切后果由乙方负责。
3、先施工试桩、锚桩，待检测合格后，再进行工程桩施工。每根桩在浇筑前必须提前通知甲方准备砼供应，并保证预订的砼数量必须正确。施工时要节约钢材、砼，桩孔的充盈系数大于1.0，小于1.2，超过1.2系数以上的按商品砼单价在工程款中扣除。
4、负责二级配电箱以下的用电设施，并符合安全用电要求。
5、按照设计图纸，技术交底，会议纪要、设计变更通知单和国家关于钻孔灌注桩施工规范有关规定、质量标准进行精心施工，并做好自检工作，施工质量必须达到国家验收规范标准。随时接受监理等有关部门的检测、检查，为检测检验提供便利条件。工程质量达不到标准，按监理要求拆除、重新施工，直至验收合格，其产生的费用全部由乙方承担。
6、施工过程中乙方必须做好施工原始记录，汇集施工与之有关技术资料，待桩基工程竣工后移交甲方。
7、乙方进入现场，必须进行职业安全教育，做到安全第一，预防为主，防止隐患发生。乙方人员及设备在施工及进退场过程中所发生的安全事故由乙方自行承担相关责任和因此产生的一切费用。甲方不承担任何责任及费用。
8、乙方在施工期间，必须遵守相关主管部门、甲方制定对施工场地、交通、环境保护、安全生产、文明施工、宿舍管理等管理规定，视情节轻重，甲方有权对乙方警告、罚款。不遵守宿舍管理制度每次罚款50元、发生吵架每次罚款1000元、发生吵架斗殴每次罚款2000元、情节严重的移交司法机关追究法律责任。以上罚款从乙方工程款中直接扣除。
9、乙方应对甲方的材料负责保管与合理使用，不得无故浪费材料及水、电资源，如无故浪费甲方有权对乙方进行经济处罚。
三、施工工期：
从接到甲方书面或短息通知起30天内完成合同约定的工作内容。如遇不可抗拒因素影响，工期顺延（不可抗力包括水电路不通、重大设计变更、障碍物、停水停电8小时以上）。
四、工程质量与验收：
1、乙方承建桩基础施工项目必须严格执行国家关于钻孔灌注桩施工的规范和标准， 第２页共4页
分项工程合格率100%，优良率（桩基A类桩）达到100％以上(以桩基检测报告为考核标准) 。
2、工程施工各环节须经甲方负责人、监理工程师检验后方可进入下道工序施工，乙方提供与之相关的资料数据。
3、桩基施工完成后，由甲方负责确定工程质量检测鉴定机构做桩基检测，所需费用由甲方承担。因乙方质量原因，而造成业主对甲方的处罚，责任及处罚费用由乙方全部承担。
4、如检测后，乙方施工的桩出现废桩、断桩、不完整等所造成的一切经济损失由乙方全部承担。并每根桩罚款20000元。
五、工程量与工程款支付：
（一）工程量：
1、钻孔灌注桩工程量按实际桩长，即以设计桩顶标高至桩底标高的长度；单价：直径1.2米以下的孔桩每米182.5元，直径大于等于1.2米的孔桩按方量计算180元/m3（严格控制施工图中桩底标高、超前钻数据不予计算）；该工程钻孔灌注桩总造价约为人民币：壹佰肆拾万元整。
2、以上价格除混凝土及钢筋材料外，其他与生产生活相关的零星材料（如抽水设备、导管，漏斗，场内电缆，碘钨灯，铁丝，木材，螺丝、设备所使用的燃油、润滑油、电力及修理、保养等全部费用）均由乙方负责。
3、本合同单价为综合包干单价，不再计取任何费用。
（二）工程款支付：
1、桩基础工程完工后3天内甲方支付伍拾万元人民币给乙方；
2、桩基础工程竣工检测验收合格后支付至实际价款的70%；
3、完成正负零验收合格后15天内支付余下的款项。
六、安全、文明生产责任.
1.乙方承担施工范围内的所有安全责任，必须遵循国家，交通部，建设单位以及甲方关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全防护措施，避免安全事故的发生。因乙方原因造成的安全事故由乙方承担一切相应的经济责任。
2.乙方应加强对本方施工人员的安全培训、教育、交底，加强施工现场的检查、隐患整改、管理制度及责任制的落实。在施工中，遇有动力设备，电力线路，地下光缆，管道，压力容器，易燃易爆等情况，必须采取有效防护措施，确保施工安全。
3. 进入施工现场的乙方作业人员必须佩戴安全帽。安全帽由甲方负责统一发放，完工后收回。安全帽如有遗失，按实赔付。如发现乙方施工人员在施工现场未佩戴安全帽。每次罚款50元，从乙方工程款中扣除。
4.乙方施工人员在应注意施工用电安全，如乙方施工人员违反用电相关的操作规章，造成的后果及损失由乙方自行负责。在项目部职工宿舍住宿乙方施工人员应注意生活用电安全，严禁使用大功率电器，严禁乱拉线路，造成后果一切由乙方负责。
第３页共4页
5、乙方应在施工中采取有效的防范措施,保护施工现场环境,避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。钻孔和灌注桩时，溢出的泥浆应引流至适当的地点处理，以防止污染环境或堵塞河道和交通。一旦因此造成的对环境的污染和破坏，其后果由乙方负责，并承担相应费用，其他有关方面执行甲方与业主签订的施工合同的相关条款。
6、乙方施工所需环保及安全、文明施工措施费已包含在劳务单价中，甲方不再另行支付。
七、违约责任
1、如果乙方进场的人员和设备不符合约定，影响了甲方总承包合同的履行，甲方有权解除合同，将乙方清理出场，另行组织施工队伍，由此造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方将工程转包给第三者的或在施工期间找理由、借口停工加价或拖延其工程量完成的时间，视为乙方违约，违约金为伍万元人民币。因乙方管理混乱，给甲方造成不良影响，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿因此给甲方造成的各种损失。
3、如有违约，造成损失，均由违约方承担。由于乙方原因工期延误，乙方须赔偿每天2万元人民币的损失，产生质量问题，按情节轻重进行罚款，限期整改。
八、纠纷处理
1、双方应严格履行合同。如擅自中断合同，影响工程进度，造成经济损失，责任方应负责并赔偿经济损失。
2、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应先通过友好协商。如因协商不能解决的，当事双方同意由工程所在地的仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。仲裁费及律师费等一切费用由败诉方承担。
九、其他
1、业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。
2、本合同已包括双方关于合同主题的全部内容，并取代双方此前关于合同主题以书面或口头提出的任何性质的讨论、洽谈所达成的一切陈述、信函、协议和协商。除本合同有特别约定或明确条款外，其他有关本合同主题的任何承诺、保证、声明（含报价单），对双方均无约束力。
3、本合同一式二份，双方各执一份，双方法人或委托代理人签字加盖公司章后生效。工程完工、费用结清后自动失效。
甲方单位名称（盖章）： 乙方单位名称（盖章）：
法人或委托代理人（签字）： 法人或委托代理人（签字）：
联系电话：136 7680 0022
签订地址：上饶龙华世纪城项目部
签订日期：2015年7月6日
第４页共4页