篇一：亮化工程施工合同
工程施工合同
发包方：
承包方：
承包下述亮化工程，为明确责任，加强配合，保证施工任务顺利完成，经协商签定本合同，双方共同遵守执行。
一、 工程名称：
二、 工程地点:详见施工图
三、 工程内容：详见施工图
四、 工程安装价：led 数码管15元/条，led 点光源15元/个
五、 合同工期：
本合同签定生效之日起20天完成。若因不可抗拒原因如台风、大雨导致停工则工期顺延。
六、 价款支付和结算：
合同生效后，甲方预付工程款即人民币1000元给乙方作为工程备料款，工程亮灯验收后三天内按实际工程量再付工程款给乙方，保留5%的保质金，三个月内付给乙方。
七、双方责任范围：
1、甲方：提供施工用电电源及材料存放并承担费用，按时支付工程价款，组织工程竣工验收，提供广告位用电电线，每栋楼主电线配电箱提供到位，所有辅材提供。
2、乙方：负责做好材料保管，按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质量，按时完工和交付使用，办理结算，参加竣工验收。
八、其它事项：
1、乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗、确保施工安全，如发生安全事故，由乙方全部承担责任。乙方在施工过程中应遵守安全操作规程，采取安全措施，防止事故发生。乙方必须提供进场人员所购买的保险单证明给甲方查验，发生工伤事故由乙方负责，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切安全责任及费用。如有事故发生，乙方必须立即报告甲方以便及时处理问题。
2、如一方要求变更工程内容，改变装修范围及条件，应征得对方同意，并办理书面签证（为合同附件）。
3、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方负责。
4、乙方提交具体施工实施方案并作此合同附页，乙方须严格按方案之指定材质购料，施工。
5、乙方自行设置施工安全措施，并严格全面接受甲方有关人员监督，乙方对施工人员安全负责。
6、甲方委派专人对本工程整个过程负责，主要包括对整个过程质量监控及有关事宜协调。
7、为保证甲方利益自本工程完工后一年内，乙方对整工程均作5%保质金，但是因不可抗拒之原因（如战争、地震、及他人蓄意破坏、甲方使用不当，盗窃引致相关损失不在乙方免费维修保养之列）
8、在执行合同中发生争议，如协商无效，可提交市有关仲裁机构仲裁。
9、本协议一式两份，双方各执一份，经双方协定签名后生效。
10、本协议未尽事宜及实际变通须双方协商并作附页，同具法律效力。
11、本合同双方代表签章后生效，至工程竣工办理交工验收和工程价款结算后失效。 甲方盖章：乙方盖章：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
签定日期： 年 月 日篇二：led 亮化工程承包施工合同
天禧大酒店led 亮化工程承包施工合同
合同号：20100411
甲方：
乙方：内蒙古蒙胜科贸有限责任公司
经甲乙双方协商，就乙方承包甲方led 亮化工程施工事宜，达
成如下协议，以期共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称：天禧大酒店led 亮化工程
2. 地点：鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店
3. 工程内容：天禧大酒店led 亮化工程(楼体亮化；数码屏；
发光字)
二、乙方所购产品要求：
1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为led 数码管 。
价格、数量、型号详见附表：
2、led 数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。
3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现
场卸货及相关费用均由乙方承担。
4、 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相
关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。
6、甲方负责提供施工场地和电源接入口（配电室电源接口）。 合同工期1. 开工日期。
2. 合同工期总日历天数。
三、工程质量与验收
1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许
定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验
收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款；验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。
四、工程款支付
1. 不含税票）。
2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人
民币大写： 小写：￥元；发货时甲
方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写：
小写：￥ 元；全部工程安装完毕验收合格后三个
工作日内付工程款即人民币：大写： 小写：
￥ 元；余款即人民币：大写：小写：
￥元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质
量问题三个工作日内一次性付清。
五、甲方权利和义务
1. 甲方指派作为其工程负责人，代表甲
方对工程负责。2. 对施工质量行使检验权，监督权。
3. 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认
权。
4. 按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。
七、乙方权利与义务
1. 乙方指派电话.
2. 乙方对现场所有人员进行安全教育, 保持现场工作井然有序.
3. 工程施工验收合格后, 保修期为两年.
4. 在保修期内, 履行保修范围, 项目的承包人即乙方应及时派人
予以保修.
八、工期延误
因以下原因造成工期延误, 经双方工程负责人确认, 工期相应顺
延：
(1). 设计变化和工程量增加
(2). 一周内非乙方的原因, 停电, 造成停工累计超过8小时
(3). 不可抗力
(4). 约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况;
九、现场施工安全
乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。
十、违约责任
1. 甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之
五向乙方支付逾期违约金.2. 乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之 五向甲方支付延误工期违约金。
十一、本合同未尽事宜可签订书面合同。
十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均
可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、本合同需双方签字、盖章之日起生效。
十四、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：内蒙古蒙胜科贸有限
责任公司
（盖公章处）： （盖公章处）： 委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
年月日 年月日篇三：亮化工程合同
亮化工程合同
项目名称： 亮化施工项目
签约日期：
发包方 : （以下简称甲方）
承包方 : 深圳市艾浦源光电科技有限公司 （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》法律法规 ，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原 则，一致同意签订本合同如下。
一、 项目名称
项目名称:亮化施工项目
二、 项目需要的亮化材料
见亮化材料清单及报价
三、合同金额
1、合同总额人民币 小写：元 大写：
（ ）
2、合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保 期售后服务、建筑安装发票。（详情请见附件详单及效果图）
3、不含税费及增项；
四、安装地点、施工要求、工期及验收
安装地点：甲方项目指定地。
施工要求：光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放，乙方自行 负责保管，施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。甲方 须提供施工环境及施工现场的电源接口。
工期：合同生效后天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。
验收标准：乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准
验收：乙方完成全部设备的安装、调试后，向甲方发出书面验收通知，甲乙双方共同派人 员到场，按照国家及行业相关规定和标准进行验收，共同填写验收报告并签字，验收工作应 在日内完成。如无双方共同认可的理由，甲方在设备正常运行两周内仍未派人员参加验收，视为甲方放弃验收权，则乙方的单方验收报告即为有效。
五、对以下原因造成竣工的日期延误, 工期应当顺延：
1. 工程量变化或设计变更；（变动后工程项目所增加的成本由甲方承担）
2. 不可抗力；
3. 甲方同意工期顺延的其它情况；
4. 甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；
5. 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；
6. 因甲方责任造成工期延误的其它情况。
六、安装与调试
以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。
七：付款方式
1. 合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的，合计￥
2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的，合计￥
3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的 %，合计￥元。
八、质保期及售后服务要求
1. 质量保证期（简称“质保期”）从验收交付之日起为两年。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。
2. 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
3. 乙方须提供常设8小时热线服务和长期的免费技术支持。对甲方的服务通知，乙方在接报后必须及时响应及尽快处理完毕。若主要设备的故障需更换，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。
4. 乙方保证因质量问题给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。
九、违约责任
1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款；
2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。3、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付逾期违约金。
4、乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。
十、争议的解决
1、合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，如双方未能通过友好协商解决所
产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。
2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。 十一、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十二、合同生效
本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。
十三、乙方应提供的资料内容
1、中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。
2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
十四、其它
1、本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。
2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
3. 本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份，任何一份均具同等法律效力。
5. 本合同共计四页a4纸张，缺页之合同为无效合同。
6. 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。
篇一：亮化工程施工合同
工程施工合同
发包方：
承包方：
承包下述亮化工程，为明确责任，加强配合，保证施工任务顺利完成，经协商签定本合同，双方共同遵守执行。
一、 工程名称：
二、 工程地点:详见施工图
三、 工程内容：详见施工图
四、 工程安装价：led 数码管15元/条，led 点光源15元/个
五、 合同工期：
本合同签定生效之日起20天完成。若因不可抗拒原因如台风、大雨导致停工则工期顺延。
六、 价款支付和结算：
合同生效后，甲方预付工程款即人民币1000元给乙方作为工程备料款，工程亮灯验收后三天内按实际工程量再付工程款给乙方，保留5%的保质金，三个月内付给乙方。
七、双方责任范围：
1、甲方：提供施工用电电源及材料存放并承担费用，按时支付工程价款，组织工程竣工验收，提供广告位用电电线，每栋楼主电线配电箱提供到位，所有辅材提供。
2、乙方：负责做好材料保管，按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质量，按时完工和交付使用，办理结算，参加竣工验收。
八、其它事项：
1、乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗、确保施工安全，如发生安全事故，由乙方全部承担责任。乙方在施工过程中应遵守安全操作规程，采取安全措施，防止事故发生。乙方必须提供进场人员所购买的保险单证明给甲方查验，发生工伤事故由乙方负责，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切安全责任及费用。如有事故发生，乙方必须立即报告甲方以便及时处理问题。
2、如一方要求变更工程内容，改变装修范围及条件，应征得对方同意，并办理书面签证（为合同附件）。
3、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方负责。
4、乙方提交具体施工实施方案并作此合同附页，乙方须严格按方案之指定材质购料，施工。
5、乙方自行设置施工安全措施，并严格全面接受甲方有关人员监督，乙方对施工人员安全负责。
6、甲方委派专人对本工程整个过程负责，主要包括对整个过程质量监控及有关事宜协调。
7、为保证甲方利益自本工程完工后一年内，乙方对整工程均作5%保质金，但是因不可抗拒之原因（如战争、地震、及他人蓄意破坏、甲方使用不当，盗窃引致相关损失不在乙方免费维修保养之列）
8、在执行合同中发生争议，如协商无效，可提交市有关仲裁机构仲裁。
9、本协议一式两份，双方各执一份，经双方协定签名后生效。
10、本协议未尽事宜及实际变通须双方协商并作附页，同具法律效力。
11、本合同双方代表签章后生效，至工程竣工办理交工验收和工程价款结算后失效。 甲方盖章：乙方盖章：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
签定日期： 年 月 日篇二：led 亮化工程承包施工合同
天禧大酒店led 亮化工程承包施工合同
合同号：20100411
甲方：
乙方：内蒙古蒙胜科贸有限责任公司
经甲乙双方协商，就乙方承包甲方led 亮化工程施工事宜，达
成如下协议，以期共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称：天禧大酒店led 亮化工程
2. 地点：鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店
3. 工程内容：天禧大酒店led 亮化工程(楼体亮化；数码屏；
发光字)
二、乙方所购产品要求：
1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为led 数码管 。
价格、数量、型号详见附表：
2、led 数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。
3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现
场卸货及相关费用均由乙方承担。
4、 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相
关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。
6、甲方负责提供施工场地和电源接入口（配电室电源接口）。 合同工期1. 开工日期。
2. 合同工期总日历天数。
三、工程质量与验收
1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许
定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验
收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款；验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。
四、工程款支付
1. 不含税票）。
2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人
民币大写： 小写：￥元；发货时甲
方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写：
小写：￥ 元；全部工程安装完毕验收合格后三个
工作日内付工程款即人民币：大写： 小写：
￥ 元；余款即人民币：大写：小写：
￥元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质
量问题三个工作日内一次性付清。
五、甲方权利和义务
1. 甲方指派作为其工程负责人，代表甲
方对工程负责。2. 对施工质量行使检验权，监督权。
3. 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认
权。
4. 按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。
七、乙方权利与义务
1. 乙方指派电话.
2. 乙方对现场所有人员进行安全教育, 保持现场工作井然有序.
3. 工程施工验收合格后, 保修期为两年.
4. 在保修期内, 履行保修范围, 项目的承包人即乙方应及时派人
予以保修.
八、工期延误
因以下原因造成工期延误, 经双方工程负责人确认, 工期相应顺
延：
(1). 设计变化和工程量增加
(2). 一周内非乙方的原因, 停电, 造成停工累计超过8小时
(3). 不可抗力
(4). 约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况;
九、现场施工安全
乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。
十、违约责任
1. 甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之
五向乙方支付逾期违约金.2. 乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之 五向甲方支付延误工期违约金。
十一、本合同未尽事宜可签订书面合同。
十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均
可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、本合同需双方签字、盖章之日起生效。
十四、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：内蒙古蒙胜科贸有限
责任公司
（盖公章处）： （盖公章处）： 委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
年月日 年月日篇三：亮化工程合同
亮化工程合同
项目名称： 亮化施工项目
签约日期：
发包方 : （以下简称甲方）
承包方 : 深圳市艾浦源光电科技有限公司 （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》法律法规 ，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原 则，一致同意签订本合同如下。
一、 项目名称
项目名称:亮化施工项目
二、 项目需要的亮化材料
见亮化材料清单及报价
三、合同金额
1、合同总额人民币 小写：元 大写：
（ ）
2、合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保 期售后服务、建筑安装发票。（详情请见附件详单及效果图）
3、不含税费及增项；
四、安装地点、施工要求、工期及验收
安装地点：甲方项目指定地。
施工要求：光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放，乙方自行 负责保管，施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。甲方 须提供施工环境及施工现场的电源接口。
工期：合同生效后天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。
验收标准：乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准
验收：乙方完成全部设备的安装、调试后，向甲方发出书面验收通知，甲乙双方共同派人 员到场，按照国家及行业相关规定和标准进行验收，共同填写验收报告并签字，验收工作应 在日内完成。如无双方共同认可的理由，甲方在设备正常运行两周内仍未派人员参加验收，视为甲方放弃验收权，则乙方的单方验收报告即为有效。
五、对以下原因造成竣工的日期延误, 工期应当顺延：
1. 工程量变化或设计变更；（变动后工程项目所增加的成本由甲方承担）
2. 不可抗力；
3. 甲方同意工期顺延的其它情况；
4. 甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；
5. 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；
6. 因甲方责任造成工期延误的其它情况。
六、安装与调试
以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。
七：付款方式
1. 合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的，合计￥
2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的，合计￥
3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的 %，合计￥元。
八、质保期及售后服务要求
1. 质量保证期（简称“质保期”）从验收交付之日起为两年。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。
2. 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
3. 乙方须提供常设8小时热线服务和长期的免费技术支持。对甲方的服务通知，乙方在接报后必须及时响应及尽快处理完毕。若主要设备的故障需更换，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。
4. 乙方保证因质量问题给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。
九、违约责任
1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款；
2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。3、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付逾期违约金。
4、乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。
十、争议的解决
1、合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，如双方未能通过友好协商解决所
产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。
2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。 十一、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十二、合同生效
本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。
十三、乙方应提供的资料内容
1、中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。
2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
十四、其它
1、本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。
2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
3. 本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份，任何一份均具同等法律效力。
5. 本合同共计四页a4纸张，缺页之合同为无效合同。
6. 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。