非开挖管道穿越工程承包合同
发包单位： （简称甲方）
承包单位： （简称乙方）
发包方经批准进行的建设工程，由承包方承担，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，签订本合同，共同遵守。
第一条 总则
一、工程地点：
二、承包范围和内容：
三、经甲乙双方协议口径 管，清工每米为人民币 元，含材料费每米为人民币 元。
第二条 施工期限
本工程于 年 月 日开工至 年 月 日竣工，全部有效施工日期为 天。
二、如遇下列情况影响，双方应及时办理签订手续以便议定顺延日期。
1、因人力不可抗拒的灾害而被近停工的；
2、因甲方变更计划或者变更施工计划不能继续施工的；
3、因甲方负责供料时，不能按期供料或供应材料不符合规格及质量要求而被迫停工的；
第三条 工程价款的计算和拨款方式
工程价款＝所定每米价款×实际穿越距离，工程完工后按实际价款 性付清或在 前付清。
第四条 双方职责
一、双方职责
1、甲方负责协调公路局及行政执法局水电等各种工农关系的协调处理；
2、施工前甲方向乙方提供管道走向内的地下不明物体的资料和建议；
3、开工前，甲方负责施工场地的平整，以保证乙方机械的顺利进场。
二、乙方职责
1、负责施工组织设计，做好施工前的各种准备工作；
2、乙方按照甲方工程设计的要求施工，确保工程管道顺利完成。
3、施工过程中需要工程机械的协助（挖掘机）机械费由甲方负责。
4、在施工过程中因甲方提供的管材因焊接质量和设计不合理出现的断裂，由甲方自己负责，并且穿越费照付。
5、若穿越不成功，造成的一切费用及损失由甲乙双方协调处理。
6、在施工过程中，因甲方材料供应不及时和工农关系处理不妥当而造成停工，由甲方每日向乙方赔偿损失3000元。
7、在穿越公路和鱼塘时，因地层不同，在施工中出现冒浆、公路塌陷等现象乙方一律不负责任，由甲自己承担。
第五条 违约责任
一、甲方若不按合同规定拨付工程款，应承担其款项在拖欠期内银行合同贷款的三倍，作为滞纳金赔偿乙方。
二、乙方未按合同日期完工，每日向甲方偿付合同款千分之一的违约金。
第六条 其它事项
一、合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，当事人双方均可向各自所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
三、本合同自双方签字盖章之日起生效，待工程竣工款项结清自行终止。
发包方（签章）： 承包方（签章）：
经办人： 经办人：
联系电话： 联系电话：
合同签订日期： 年 月 日
非开挖管道穿越工程承包合同
发包单位： （简称甲方）
承包单位： （简称乙方）
发包方经批准进行的建设工程，由承包方承担，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，签订本合同，共同遵守。
第一条 总则
一、工程地点：
二、承包范围和内容：
三、经甲乙双方协议口径 管，清工每米为人民币 元，含材料费每米为人民币 元。
第二条 施工期限
本工程于 年 月 日开工至 年 月 日竣工，全部有效施工日期为 天。
二、如遇下列情况影响，双方应及时办理签订手续以便议定顺延日期。
1、因人力不可抗拒的灾害而被近停工的；
2、因甲方变更计划或者变更施工计划不能继续施工的；
3、因甲方负责供料时，不能按期供料或供应材料不符合规格及质量要求而被迫停工的；
第三条 工程价款的计算和拨款方式
工程价款＝所定每米价款×实际穿越距离，工程完工后按实际价款 性付清或在 前付清。
第四条 双方职责
一、双方职责
1、甲方负责协调公路局及行政执法局水电等各种工农关系的协调处理；
2、施工前甲方向乙方提供管道走向内的地下不明物体的资料和建议；
3、开工前，甲方负责施工场地的平整，以保证乙方机械的顺利进场。
二、乙方职责
1、负责施工组织设计，做好施工前的各种准备工作；
2、乙方按照甲方工程设计的要求施工，确保工程管道顺利完成。
3、施工过程中需要工程机械的协助（挖掘机）机械费由甲方负责。
4、在施工过程中因甲方提供的管材因焊接质量和设计不合理出现的断裂，由甲方自己负责，并且穿越费照付。
5、若穿越不成功，造成的一切费用及损失由甲乙双方协调处理。
6、在施工过程中，因甲方材料供应不及时和工农关系处理不妥当而造成停工，由甲方每日向乙方赔偿损失3000元。
7、在穿越公路和鱼塘时，因地层不同，在施工中出现冒浆、公路塌陷等现象乙方一律不负责任，由甲自己承担。
第五条 违约责任
一、甲方若不按合同规定拨付工程款，应承担其款项在拖欠期内银行合同贷款的三倍，作为滞纳金赔偿乙方。
二、乙方未按合同日期完工，每日向甲方偿付合同款千分之一的违约金。
第六条 其它事项
一、合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，当事人双方均可向各自所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
三、本合同自双方签字盖章之日起生效，待工程竣工款项结清自行终止。
发包方（签章）： 承包方（签章）：
经办人： 经办人：
联系电话： 联系电话：
合同签订日期： 年 月 日