建设工程测量协议
[工程测量]
工程名称：__ _
工程地点:___ __
合同编号：___ _ ____
测量证书等级：_ ____
发包人：_ _
测量人：_
二零壹壹年九月
协 议 书
发包人：
测量人：
发包人委托测量人承担 基坑监测、单位工程坐标定位、测量放线 、沉降观测 任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程测量质量，经发包人、测量人协商一致，签订本协议，共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称：
工程建设地点：
工程规模、特征：建筑面积为3200m2，人工挖孔桩基础、主体为十层楼框架结构
工程内容：负责综合楼的基坑监测、单位工程坐标定位、测量放线 、沉降观测。
第二条 发包人应及时向测量人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2. 1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、测量报告（复印件）。
2.2提供工程测量任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供测量工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供测量工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由测量人收集的，发包人需向测量人支付相应费用。
第三条 测量人向发包人提交测量成果资料并对其质量负责。
测量人负责向发包人提交测量成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条 开工及提交测量成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交测量成果资料的时间
4.1.1本工程的测量工作定于_2011_年_9_月_10_日开工，工程竣工之前提交测量成果资料，由于发包人或测量人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2测量工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非测量人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程测量按国家规定的现行收费标准包干价计取费用
4.2.2本工程测量费预算为20000元（大写贰万元整），合同生效后3天内，发包人应向测量人支付预算测量费的20％作为定金、计4000元（本合同履行后，定金抵作测量费）；提交测量成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条 发包人、测量人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向测量人明确测量任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在测量工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使测量人在测量工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为测量人提供并解决测量现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若测量现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程测量前，若发包人负责提供材料的，应根据测量人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与测量人的人员一起验收。
5.1.6测量过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付测量费。
5.1.7由于发包人原因造成测量人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交测量成果资料）时，发包人应按每提前一天向测量人支付__100_元/天计算加班费。
5.1.8发包人应保护测量人的投标书、测量方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经测量人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，测量人有权索赔。
5.1.9本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2测量人责任
5.2.1测量人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测量，按本合同规定的时间提交质量合格的测量成果资料，并对其负责。
5.2.2由于测量人提供的测量成果资料质量不合格，测量人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若测量人无力补充完善，需另委托其他单位时，测量人应承担全部测量费用；或因测量质量造成重大经济损失或工程事故时，测量人除应负法律责任和免收直接受损失部分的测量费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、测量人商定为实际损失的_80_％。
5.2.3在工程测量前，提出测量纲要或测量组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4测量过程中，根据工程的工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改测量工作的意见。并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的测量人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担
其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中测量人应负的其它责任。
第六条 违约责任
6.1由于发包人未给测量人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给测量人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给测量人来回进出场费和调遣费。
6.2由于测量人原因造成测量成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其用工测量费用由测量人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，测量人未进行测量工作的，不退还发包人已付定金；已进行测量工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向测量人支付预算额50％的测量费计10000_元；完成的工作量超过50％时，则应向测量人支付预算额100％的测量费。
6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付测量费，每超过一日，应偿付未支付测量费的千分之一逾期违约金。
6.5由于测量人原因未按合同规定时间（日期）提交测量成果资料，每超过一日，应减收测量费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；测量人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条 本合同未尽事宜，经发包人与测量人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条 其它约定事项：在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。
第九条 本合同发生争议，发包人、测量人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、测量人同意由深圳市宝安区仲裁委员会仲裁。发包人、测量人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。
第十条 本合同自发包人、测量人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、测量人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、测量人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式_贰_份，发包人_壹_份、测量人_壹_份。
发包人名称： 测量人名称：
（盖章） （盖章）
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 电 话： 电 话：
建设工程测量协议
[工程测量]
工程名称：__ _
工程地点:___ __
合同编号：___ _ ____
测量证书等级：_ ____
发包人：_ _
测量人：_
二零壹壹年九月
协 议 书
发包人：
测量人：
发包人委托测量人承担 基坑监测、单位工程坐标定位、测量放线 、沉降观测 任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程测量质量，经发包人、测量人协商一致，签订本协议，共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称：
工程建设地点：
工程规模、特征：建筑面积为3200m2，人工挖孔桩基础、主体为十层楼框架结构
工程内容：负责综合楼的基坑监测、单位工程坐标定位、测量放线 、沉降观测。
第二条 发包人应及时向测量人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2. 1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、测量报告（复印件）。
2.2提供工程测量任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供测量工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供测量工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由测量人收集的，发包人需向测量人支付相应费用。
第三条 测量人向发包人提交测量成果资料并对其质量负责。
测量人负责向发包人提交测量成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条 开工及提交测量成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交测量成果资料的时间
4.1.1本工程的测量工作定于_2011_年_9_月_10_日开工，工程竣工之前提交测量成果资料，由于发包人或测量人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2测量工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非测量人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程测量按国家规定的现行收费标准包干价计取费用
4.2.2本工程测量费预算为20000元（大写贰万元整），合同生效后3天内，发包人应向测量人支付预算测量费的20％作为定金、计4000元（本合同履行后，定金抵作测量费）；提交测量成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条 发包人、测量人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向测量人明确测量任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在测量工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使测量人在测量工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为测量人提供并解决测量现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若测量现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程测量前，若发包人负责提供材料的，应根据测量人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与测量人的人员一起验收。
5.1.6测量过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付测量费。
5.1.7由于发包人原因造成测量人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交测量成果资料）时，发包人应按每提前一天向测量人支付__100_元/天计算加班费。
5.1.8发包人应保护测量人的投标书、测量方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经测量人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，测量人有权索赔。
5.1.9本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2测量人责任
5.2.1测量人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测量，按本合同规定的时间提交质量合格的测量成果资料，并对其负责。
5.2.2由于测量人提供的测量成果资料质量不合格，测量人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若测量人无力补充完善，需另委托其他单位时，测量人应承担全部测量费用；或因测量质量造成重大经济损失或工程事故时，测量人除应负法律责任和免收直接受损失部分的测量费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、测量人商定为实际损失的_80_％。
5.2.3在工程测量前，提出测量纲要或测量组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4测量过程中，根据工程的工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改测量工作的意见。并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的测量人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担
其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中测量人应负的其它责任。
第六条 违约责任
6.1由于发包人未给测量人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给测量人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给测量人来回进出场费和调遣费。
6.2由于测量人原因造成测量成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其用工测量费用由测量人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，测量人未进行测量工作的，不退还发包人已付定金；已进行测量工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向测量人支付预算额50％的测量费计10000_元；完成的工作量超过50％时，则应向测量人支付预算额100％的测量费。
6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付测量费，每超过一日，应偿付未支付测量费的千分之一逾期违约金。
6.5由于测量人原因未按合同规定时间（日期）提交测量成果资料，每超过一日，应减收测量费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；测量人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条 本合同未尽事宜，经发包人与测量人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条 其它约定事项：在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。
第九条 本合同发生争议，发包人、测量人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、测量人同意由深圳市宝安区仲裁委员会仲裁。发包人、测量人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。
第十条 本合同自发包人、测量人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、测量人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、测量人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式_贰_份，发包人_壹_份、测量人_壹_份。
发包人名称： 测量人名称：
（盖章） （盖章）
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 电 话： 电 话：