一、单项选择题：
1、园林绿化建设施工合同应当采用（）。
A.口头形式 B.磁盘形式 C.其他形式 D.书面形式
2、下列（）项属于无效合同。
A.因重大误解订立的合同B.损害社会公共利益的合同
C.在订立合同时显失公平的合同 D.当事人意思表示不真实的合同
3、以下说法错误的是（）
A承包人超越施工资质等级签订的施工合同无效；
B没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的施工合同无效； C施工合同无效，但建设工程经竣工验收为合格，承包方一定拿不到工程款； D建设工程的主体结构必须由承包人自行完成
4、设计交底由（C ）负责组织。
A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.施工单位
5、在同一个用人单位与同一个劳动者的劳动合同中，能约定( )试用期。
A：1次 B：2次 C：随意 D：不超过3次
6、劳动者在试用期内提前( )通知用人单位可以解除劳动合同。
A：3日； B：10日； C：15日；D：30日
7、和解是指在合同发生争议后，合同当事人在自愿互谅基础上，依照法律、法规的规定和合同的约定，（）解决合同争议。
A.自行协商 B.通过法院起诉 C.仲裁协议 D.行政调解
8、当事人对已经发生法律效力的裁判提起申诉后，原裁判应（ D ）。
A.暂停执行 B.向上级法院请示后再决定是否执行
C.由法院院长决定是否执行D.不停止执行
9、因不动产纠纷引起的诉讼，由（）人民法院管辖。
A合同中约定 B被告所在地C不动产所在地 D原告所在地
10、关于建设工程纠纷的处理，以下说法正确的是（）
A仲裁协议可在纠纷发生前形成，可以在发生纠纷后形成；
B如果双方当事人没有在合同中约定仲裁，则诉讼是解决纠纷的唯一途径； C如果当事人对仲裁结果不服，可以到法院起诉；
D仲裁结果如果当事人不予执行，仲裁委员会可以依法强制执行。
11、根据公正性的要求，工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当（ ）
A.既要维护建设单位的合法权益，又要维护承建单位的合法权益:
B.既要维护建设单位的合法权益，又要不损害承建单位的合法权益
C.维护承建单位的合法权益，不损害建设单位的合法权益
D.既不损害建设单位的合法权益，又不损害承建单位的合法权益
12、园林绿化工程项目质量的监督主体是（）
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.县级以上园林绿化主管部门
13、（）在签发工程暂停令的时候，应根据停工原因的影响范围和影响的程度，确定工程项目停工范围。
A.项目经理
B.监理工程师
C.项目法人
D.总监理工程师
14、工程项目监理的目标是指（）。
A.投资目标、工期目标、质量目标
B.控制投资、控制工期、控制质量
C.控制投资、控制工期、控制质量、合同管理、组织协调
D.依法经营、高标准服务
15、（ A ）核查进场园林绿化苗木材料以及园林附属工程的设备、构配件的原始凭证、检测报告检疫证书等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场苗木材料以及园林附属工程的设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.监理员
D.总监理工程师代表
1、( )劳动合同生效。
A 经用人单位在劳动合同文本上签字或者盖章
B 经劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章
C 经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章
D 用工之日
2、以合法形式掩盖非法目的的合同属于（）。
A.可撤销合同 B.无效合同 C.效力待定合同 D.可变更合同
3、根据《合同法》第78条规定：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（）。
A.变更合同B.未变更 C.无效合同 D.不明确变更
4、根据《合同法》规定当事人因对方违约采，取适当地措施防止损失的扩大而支出的合理费用，由（）承担。
A.违约方 B.双方各一半 C.当事人 D.依据责任的大小双方分担
5、用人单位应当自用工之日起 ( )内订立书面劳动合同。
A：1个月 B：1个星期 C：2个月 D：3个月
6、、在试用期中，用人单位不得依据( )情形解除劳动合同。
A劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的
B因劳动者的原因导致劳动合同无效的
C劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的
D劳动者被证明不符合录用条件的
7、北京市某绿化施工企业与山东省某苗圃签订了一份雪松苗木采购合同，双方商定在位于天津的施工工地交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，若绿化施工企业欲对苗木生产企业提起合同纠纷诉讼，应向（）提起诉讼。
A.北京市人民法院B.天津市人民法院C.济南市人民法院D.铁路运输法院
8、我国《仲裁法》规定，一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人只可以依照民事诉讼法有关规定向（）申请执行。
A.商会B.仲裁机构 C.人民法院 D.社会团体
9、对于已经发生法律效力的判决、裁定、调解书、支付令、仲裁裁决书、公证债权文书等，当事人应当（）。
A.有条件时履行 B.被动履行C.自动履行 D.提起上诉
10、通过承包人申请、经监理工程师同意，工期可以顺延的情况有（）
A.施工人员不足 B.因施工质量问题造成了返工延误
C设计变更和工程量增加； D.施工单位的机械设备尚在其他工地使用，未进场
11、园林绿化工程上使用的非工程所在地区的绿化苗木材料、种苗，进场前必须有（D），经监理工程师审查并确认其质量合格后方可进场。
A.质检部门的质量检验合格证明
B.技术说明书
C.生产厂家的营业执照
D.植物检疫证书
12、设计交底会议纪要、图纸会审纪要经（ ）签认，即成为施工和监理的依据。
A.建设单位
B.建设单位和设计单位
C.设计单位
D.参与建设各方
13、工程变更应由（）签证。
A.进度控制监理工程师
B.投资控制监理工程师
C.子项目监理工程师
D.总监理工程师
14、在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有（）
A.工程建设重大问题的决策权
B.工程建设重大问题的建议
C.工程建设有关问题的决策权
D.工程建设有关问题的建议权
15.未经（ ）审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.项目业主负责人
二、多项选择题
1、效力待定合同的类型有（）。
A.无刑事行为能力人订立的合同
B.限制民事行为能力人依法不能独立订立的合同
C.无权代理人订立的合同
D.法定代表人、负责人超越权限订立的合同
E.无权处分财产人订立的合同
2、绿化工程承包人义务是（）
A不得转包和违法分包工程；
B提供必要的施工条件；
C接受发包人有关检查；
D交付竣工验收合格的建设工程；
E质量不符合约定的无偿修理。
3、在建设施工合同中以下条款无效（）；
A免去发包方造成承包方人体伤害责任的条款；
B技术资料交付时间的条款
C明确施工单位材料和设备的供应责任的条款
D免去发包方因故意或重大过失造成承包方财产损失的条款
E明确发包方结算时间和方式的条款
4、可以向人民法院申请可撤销的合同有（）：
A因重大误解订立的合同；
B以合法形式掩盖非法目的；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； C在订立合同时显失公平的合同；
D一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同；
E乘人之危订立的合同；
5、“绿化施工合同示范文本”具有（）；
A引导性； B参考性； C法律强制性； D无法律强制性； E强制使用性；
6、施工合同争议的解决方式主要有：（）
A和解 B置换C调解 D仲裁 E诉讼
7、下列关于仲裁的表述，正确的（）
A当事人如果想要仲裁，必须要有仲裁协议
B仲裁实行两审终审制
C仲裁协议可以在发生纠纷前形成，已可以在发生纠纷后形成
D仲裁裁决作出后是终局的，对当事人具有约束力
E仲裁协议具有强制执行的法律效力，当事人可以向人民法院或仲裁机构申请强制
执行
8、仲裁的基本原则包括：（）
A自愿原则B独立原则 C或裁或诉原则
D三裁终局原则 E先行调解原则
9、审理行政复议（）
A合法性审查 B不停止具体行政行为执行
C不适用调解 D适当性审查 E适应性审查
10、公民认为（）具体的行政行为侵犯其合法权益，可以向法院提起行政诉讼。
A行政级管 B学校 C企业D行政机关的工作人员 E法人
11、总监理工程师在发生( )情况时,可以下达工程暂停令.
A出现或可能出现工程质量问题，必须停工处理；
B.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理部管理；
C.承包单位施工进度提前；
D发生了必须随时停止施工的紧急事件。
E出现质量或安全隐患，为避免造成工程质量引起的损失或危及人身安全必需停工处理；
12、园林绿化工程施工阶段监理的依据是（）
A.园林绿化工程建设文件
B.有关园林绿化的国家标准、规范以及地方标准
C.施工单位与建设单位的签订的有关园林绿化工程建设合同
D建设单位与监理单位签订的委托监理合同
E.建设单位与设计单位签订的设计合同
13、施工组织设计审查的主要内容有（ ）。
A.施工方案
B.施工项目质量认证体系
C.施工平面布置图
D.进度计划
E.技术组织措施及主要经济及技术指标
14、计量依据有（）
A．合同文件及其补充；
B．合同图纸；工程量清单及说明；
C．索赔意向通知
D．质量验收、质量评定和质量保证资料；
E．工程变更通知、工程变更令以及修订的工程量清单
15、索赔产生的条件是( )
A与合同相比较造成了额外费用和工期的损失；
B不是承包单位的过失；
C在规定时间内提出了《索赔意向通知书》和《索赔报告》。
D造成了承包单位的损失。
E不是应由承包单位承担的风险；
1、园林绿化施工合同的主要条款一般包括（）等内容。
A.当事人的名称、姓名和场所
B.标的
C.要约与承诺
D.履行的期限、地点和方式
E.数量与质量
2、合同变更的条件有（）。
A.当事人之间原已经存在的合同关系
B.合同变更必须有当事人的变更协议
C.原合同无效或者被撤销
D.原合同内容发生变化
E.合同变更必须按照法定的方式
3、绿化工程发包人义务是：（）
A不得违法发包；
B提供必要的施工条件；
C自行完成建设工程主体结构施工；
D质量不符合约定的无偿修理。
E支付工程价款。
4、可撤销合同具有以下（）特点。
A.可撤销合同一般是当事人意思表示不真实的合同；
B.可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同；
C.当事人无权撤合同；
D.对可撤销合同的撤销必须由撤销人请求人民法院或仲裁机构作出；
E.当事人可以变更合同的内容；
5、根据《劳动合同法》第14条的规定，有下列（）情形的，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同。
A．劳动者在该用人单位连续工作满十年
B．用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足五年
C．患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；
D．连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第39条和第40条第1项、2项规定的情形，续订劳动合同的
E．不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
6、劳动合同应当具备的条款有（）：
A．劳动合同期限；
B．工作内容和工作地点；
C．劳动报酬；
D．劳动纪律
E．社会保险；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；
7、园林绿化建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列（）条件：
A有和解协议
B有仲裁协议
C有具体的仲裁请求、事实和理由
D属于仲裁委员会受理的范围
E得到法院的许可
8、具有法律执行力的民事纠纷解决方式是（）
A自行和解 B行政调解 C仲裁调解 D法院调解
E人民调解（经人民调解委员会调解达成“调解协议”）
9、审理行政复议（）
A合法性审查 B不停止具体行政行为执行
C不适用调解 D适当性审查 E适应性审查
10、行政诉讼不予受理的行政案件有（）：
A．国防、外交等国家行为；
B．行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；
C．行政机关超越或者滥用职权的行为；
D．行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；
E．法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
11、建设工程监理根据业主授权可以（ ）。
A.对不当建设行为进行监督
B.预先防范不当建设行为
C.指令及时改正不当建设行为
D.对不当建设行为进行处罚
E.对不当建设行为向有关部门反映，请求纠正
12、总监理工程师不可以授权总监理工程师代表行使的职责有：（）
A．主持编写项目监理规划，审批监理工作实施细则；
B．工程款支付证书，
C．签署涉及工程造价的工程洽商、变更；
D．审批工程延期；
E．主持监理例会。
13、园林绿化附属土建工程上使用的的原材料、半成品和构配件，进场前必须有（ ），经监理工程师审查并确认其质量合格后方可进场。
A.产品出厂合格证
B.技术说明书
C.生产厂家的营业执照
D.检验或试验报告
E.质检部门的质量检验合格证明
14、园林绿化施工监理的工作形式有：（）
A旁站B.警告C.巡视 D.平行检验 E.测试
15、可作为索赔的依据的有：（）
A．招标文件、施工合同文件及附件
B.施工单位自身为了加速施工进度，而采取赶工措施发生的费用原始凭证。
C．施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证
D．有关往来信函及各种会议纪要；
E．国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；
思考题：
1\园林绿化工程施工的索赔分为几种？产生的条件是什么？什么情况下可以提出费用索赔？索赔的依据是什么？
2\施工单位的《工程延期申请》有可能获得总监理工程批准的情况是什么？简述延期申请的审批程序。
1、答：索赔分工期索赔和费用索赔
产生的条件：
1）与合同相比较造成了额外费用和工期的损失
2）不是承包单位的过失
3）不是应由承包单位承担的风险
4）在规定时间内提出了《索赔意向通知书》和《索赔报告》
一、单项选择题：
1、园林绿化建设施工合同应当采用（）。
A.口头形式 B.磁盘形式 C.其他形式 D.书面形式
2、下列（）项属于无效合同。
A.因重大误解订立的合同B.损害社会公共利益的合同
C.在订立合同时显失公平的合同 D.当事人意思表示不真实的合同
3、以下说法错误的是（）
A承包人超越施工资质等级签订的施工合同无效；
B没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的施工合同无效； C施工合同无效，但建设工程经竣工验收为合格，承包方一定拿不到工程款； D建设工程的主体结构必须由承包人自行完成
4、设计交底由（C ）负责组织。
A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.施工单位
5、在同一个用人单位与同一个劳动者的劳动合同中，能约定( )试用期。
A：1次 B：2次 C：随意 D：不超过3次
6、劳动者在试用期内提前( )通知用人单位可以解除劳动合同。
A：3日； B：10日； C：15日；D：30日
7、和解是指在合同发生争议后，合同当事人在自愿互谅基础上，依照法律、法规的规定和合同的约定，（）解决合同争议。
A.自行协商 B.通过法院起诉 C.仲裁协议 D.行政调解
8、当事人对已经发生法律效力的裁判提起申诉后，原裁判应（ D ）。
A.暂停执行 B.向上级法院请示后再决定是否执行
C.由法院院长决定是否执行D.不停止执行
9、因不动产纠纷引起的诉讼，由（）人民法院管辖。
A合同中约定 B被告所在地C不动产所在地 D原告所在地
10、关于建设工程纠纷的处理，以下说法正确的是（）
A仲裁协议可在纠纷发生前形成，可以在发生纠纷后形成；
B如果双方当事人没有在合同中约定仲裁，则诉讼是解决纠纷的唯一途径； C如果当事人对仲裁结果不服，可以到法院起诉；
D仲裁结果如果当事人不予执行，仲裁委员会可以依法强制执行。
11、根据公正性的要求，工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当（ ）
A.既要维护建设单位的合法权益，又要维护承建单位的合法权益:
B.既要维护建设单位的合法权益，又要不损害承建单位的合法权益
C.维护承建单位的合法权益，不损害建设单位的合法权益
D.既不损害建设单位的合法权益，又不损害承建单位的合法权益
12、园林绿化工程项目质量的监督主体是（）
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.县级以上园林绿化主管部门
13、（）在签发工程暂停令的时候，应根据停工原因的影响范围和影响的程度，确定工程项目停工范围。
A.项目经理
B.监理工程师
C.项目法人
D.总监理工程师
14、工程项目监理的目标是指（）。
A.投资目标、工期目标、质量目标
B.控制投资、控制工期、控制质量
C.控制投资、控制工期、控制质量、合同管理、组织协调
D.依法经营、高标准服务
15、（ A ）核查进场园林绿化苗木材料以及园林附属工程的设备、构配件的原始凭证、检测报告检疫证书等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场苗木材料以及园林附属工程的设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.监理员
D.总监理工程师代表
1、( )劳动合同生效。
A 经用人单位在劳动合同文本上签字或者盖章
B 经劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章
C 经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章
D 用工之日
2、以合法形式掩盖非法目的的合同属于（）。
A.可撤销合同 B.无效合同 C.效力待定合同 D.可变更合同
3、根据《合同法》第78条规定：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（）。
A.变更合同B.未变更 C.无效合同 D.不明确变更
4、根据《合同法》规定当事人因对方违约采，取适当地措施防止损失的扩大而支出的合理费用，由（）承担。
A.违约方 B.双方各一半 C.当事人 D.依据责任的大小双方分担
5、用人单位应当自用工之日起 ( )内订立书面劳动合同。
A：1个月 B：1个星期 C：2个月 D：3个月
6、、在试用期中，用人单位不得依据( )情形解除劳动合同。
A劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的
B因劳动者的原因导致劳动合同无效的
C劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的
D劳动者被证明不符合录用条件的
7、北京市某绿化施工企业与山东省某苗圃签订了一份雪松苗木采购合同，双方商定在位于天津的施工工地交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，若绿化施工企业欲对苗木生产企业提起合同纠纷诉讼，应向（）提起诉讼。
A.北京市人民法院B.天津市人民法院C.济南市人民法院D.铁路运输法院
8、我国《仲裁法》规定，一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人只可以依照民事诉讼法有关规定向（）申请执行。
A.商会B.仲裁机构 C.人民法院 D.社会团体
9、对于已经发生法律效力的判决、裁定、调解书、支付令、仲裁裁决书、公证债权文书等，当事人应当（）。
A.有条件时履行 B.被动履行C.自动履行 D.提起上诉
10、通过承包人申请、经监理工程师同意，工期可以顺延的情况有（）
A.施工人员不足 B.因施工质量问题造成了返工延误
C设计变更和工程量增加； D.施工单位的机械设备尚在其他工地使用，未进场
11、园林绿化工程上使用的非工程所在地区的绿化苗木材料、种苗，进场前必须有（D），经监理工程师审查并确认其质量合格后方可进场。
A.质检部门的质量检验合格证明
B.技术说明书
C.生产厂家的营业执照
D.植物检疫证书
12、设计交底会议纪要、图纸会审纪要经（ ）签认，即成为施工和监理的依据。
A.建设单位
B.建设单位和设计单位
C.设计单位
D.参与建设各方
13、工程变更应由（）签证。
A.进度控制监理工程师
B.投资控制监理工程师
C.子项目监理工程师
D.总监理工程师
14、在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有（）
A.工程建设重大问题的决策权
B.工程建设重大问题的建议
C.工程建设有关问题的决策权
D.工程建设有关问题的建议权
15.未经（ ）审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.项目业主负责人
二、多项选择题
1、效力待定合同的类型有（）。
A.无刑事行为能力人订立的合同
B.限制民事行为能力人依法不能独立订立的合同
C.无权代理人订立的合同
D.法定代表人、负责人超越权限订立的合同
E.无权处分财产人订立的合同
2、绿化工程承包人义务是（）
A不得转包和违法分包工程；
B提供必要的施工条件；
C接受发包人有关检查；
D交付竣工验收合格的建设工程；
E质量不符合约定的无偿修理。
3、在建设施工合同中以下条款无效（）；
A免去发包方造成承包方人体伤害责任的条款；
B技术资料交付时间的条款
C明确施工单位材料和设备的供应责任的条款
D免去发包方因故意或重大过失造成承包方财产损失的条款
E明确发包方结算时间和方式的条款
4、可以向人民法院申请可撤销的合同有（）：
A因重大误解订立的合同；
B以合法形式掩盖非法目的；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； C在订立合同时显失公平的合同；
D一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同；
E乘人之危订立的合同；
5、“绿化施工合同示范文本”具有（）；
A引导性； B参考性； C法律强制性； D无法律强制性； E强制使用性；
6、施工合同争议的解决方式主要有：（）
A和解 B置换C调解 D仲裁 E诉讼
7、下列关于仲裁的表述，正确的（）
A当事人如果想要仲裁，必须要有仲裁协议
B仲裁实行两审终审制
C仲裁协议可以在发生纠纷前形成，已可以在发生纠纷后形成
D仲裁裁决作出后是终局的，对当事人具有约束力
E仲裁协议具有强制执行的法律效力，当事人可以向人民法院或仲裁机构申请强制
执行
8、仲裁的基本原则包括：（）
A自愿原则B独立原则 C或裁或诉原则
D三裁终局原则 E先行调解原则
9、审理行政复议（）
A合法性审查 B不停止具体行政行为执行
C不适用调解 D适当性审查 E适应性审查
10、公民认为（）具体的行政行为侵犯其合法权益，可以向法院提起行政诉讼。
A行政级管 B学校 C企业D行政机关的工作人员 E法人
11、总监理工程师在发生( )情况时,可以下达工程暂停令.
A出现或可能出现工程质量问题，必须停工处理；
B.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理部管理；
C.承包单位施工进度提前；
D发生了必须随时停止施工的紧急事件。
E出现质量或安全隐患，为避免造成工程质量引起的损失或危及人身安全必需停工处理；
12、园林绿化工程施工阶段监理的依据是（）
A.园林绿化工程建设文件
B.有关园林绿化的国家标准、规范以及地方标准
C.施工单位与建设单位的签订的有关园林绿化工程建设合同
D建设单位与监理单位签订的委托监理合同
E.建设单位与设计单位签订的设计合同
13、施工组织设计审查的主要内容有（ ）。
A.施工方案
B.施工项目质量认证体系
C.施工平面布置图
D.进度计划
E.技术组织措施及主要经济及技术指标
14、计量依据有（）
A．合同文件及其补充；
B．合同图纸；工程量清单及说明；
C．索赔意向通知
D．质量验收、质量评定和质量保证资料；
E．工程变更通知、工程变更令以及修订的工程量清单
15、索赔产生的条件是( )
A与合同相比较造成了额外费用和工期的损失；
B不是承包单位的过失；
C在规定时间内提出了《索赔意向通知书》和《索赔报告》。
D造成了承包单位的损失。
E不是应由承包单位承担的风险；
1、园林绿化施工合同的主要条款一般包括（）等内容。
A.当事人的名称、姓名和场所
B.标的
C.要约与承诺
D.履行的期限、地点和方式
E.数量与质量
2、合同变更的条件有（）。
A.当事人之间原已经存在的合同关系
B.合同变更必须有当事人的变更协议
C.原合同无效或者被撤销
D.原合同内容发生变化
E.合同变更必须按照法定的方式
3、绿化工程发包人义务是：（）
A不得违法发包；
B提供必要的施工条件；
C自行完成建设工程主体结构施工；
D质量不符合约定的无偿修理。
E支付工程价款。
4、可撤销合同具有以下（）特点。
A.可撤销合同一般是当事人意思表示不真实的合同；
B.可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同；
C.当事人无权撤合同；
D.对可撤销合同的撤销必须由撤销人请求人民法院或仲裁机构作出；
E.当事人可以变更合同的内容；
5、根据《劳动合同法》第14条的规定，有下列（）情形的，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同。
A．劳动者在该用人单位连续工作满十年
B．用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足五年
C．患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；
D．连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第39条和第40条第1项、2项规定的情形，续订劳动合同的
E．不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
6、劳动合同应当具备的条款有（）：
A．劳动合同期限；
B．工作内容和工作地点；
C．劳动报酬；
D．劳动纪律
E．社会保险；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；
7、园林绿化建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列（）条件：
A有和解协议
B有仲裁协议
C有具体的仲裁请求、事实和理由
D属于仲裁委员会受理的范围
E得到法院的许可
8、具有法律执行力的民事纠纷解决方式是（）
A自行和解 B行政调解 C仲裁调解 D法院调解
E人民调解（经人民调解委员会调解达成“调解协议”）
9、审理行政复议（）
A合法性审查 B不停止具体行政行为执行
C不适用调解 D适当性审查 E适应性审查
10、行政诉讼不予受理的行政案件有（）：
A．国防、外交等国家行为；
B．行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；
C．行政机关超越或者滥用职权的行为；
D．行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；
E．法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
11、建设工程监理根据业主授权可以（ ）。
A.对不当建设行为进行监督
B.预先防范不当建设行为
C.指令及时改正不当建设行为
D.对不当建设行为进行处罚
E.对不当建设行为向有关部门反映，请求纠正
12、总监理工程师不可以授权总监理工程师代表行使的职责有：（）
A．主持编写项目监理规划，审批监理工作实施细则；
B．工程款支付证书，
C．签署涉及工程造价的工程洽商、变更；
D．审批工程延期；
E．主持监理例会。
13、园林绿化附属土建工程上使用的的原材料、半成品和构配件，进场前必须有（ ），经监理工程师审查并确认其质量合格后方可进场。
A.产品出厂合格证
B.技术说明书
C.生产厂家的营业执照
D.检验或试验报告
E.质检部门的质量检验合格证明
14、园林绿化施工监理的工作形式有：（）
A旁站B.警告C.巡视 D.平行检验 E.测试
15、可作为索赔的依据的有：（）
A．招标文件、施工合同文件及附件
B.施工单位自身为了加速施工进度，而采取赶工措施发生的费用原始凭证。
C．施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证
D．有关往来信函及各种会议纪要；
E．国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；
思考题：
1\园林绿化工程施工的索赔分为几种？产生的条件是什么？什么情况下可以提出费用索赔？索赔的依据是什么？
2\施工单位的《工程延期申请》有可能获得总监理工程批准的情况是什么？简述延期申请的审批程序。
1、答：索赔分工期索赔和费用索赔
产生的条件：
1）与合同相比较造成了额外费用和工期的损失
2）不是承包单位的过失
3）不是应由承包单位承担的风险
4）在规定时间内提出了《索赔意向通知书》和《索赔报告》